Конкурсная документация для участия в открытом конкурсе на право заключения госконтракта на выполнение подрядных работ (стр. 7 )

7.5. Окончательный расчет Заказчик производит с учетом полученного аванса согласно п.7.2.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.  Подрядчик несет ответственность за причиненный по его вине ущерб, произошедший в результате ДТП по дорожным условиям.

8.2. Заказчик несет ответственность за неисполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. Заказчик вправе удержать 1% от стоимости работ месяца, в котором установлено неисполнение предписания, выданного Заказчиком

8.4. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Подрядчиком требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации и ограждению мест производства работ» при выполнении работ Заказчик вправе уменьшить на 0,3 % от стоимости работ месяца, в котором обнаружены нарушения..

8.5. В случае не обеспечения установленных контрактом сроков выполнения работ, предусмотренных календарным графиком, по вине Подрядчика, Заказчик при приемке работ удерживает из их стоимости до 5% от общей стоимости работ, в том числе при просрочке не более 10 календарных дней – 1%; от 11 до 20 календарных дней – 2%; от 21 до 30 календарных дней – 3%; свыше 30 календарных дней – 5%.

8.6. Исполнение настоящего контракта подрядчиком обеспечено ____________________________________________________(реквизиты договора, иного документа в соответствии с частью 4 статьи 38 Федерального закона от 01.01.2001 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). Подрядчик предоставляет заказчику все документы, обеспечивающие исполнение контракта и любые изменения к ним.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непреодолимой силы.

9.2.  Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением. Решение должно быть согласовано в срок не более 10 дней.

9.3. Если стороны не смогут в течение 10 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта, вопрос решается арбитражным судом Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1.  Настоящий Контракт вступает в действие с момента подписания Контракта и действует до 31 декабря 2007г

10.2. Изменения, дополнения и расторжение Контракта с согласия сторон оформляются дополнительными соглашениями в установленном законодательством РФ порядке.

10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от полного либо частичного исполнения Контракта в следующих случаях:

- прекращения финансирования;

- наличия заключения компетентных органов о не целевом расходовании государственных средств;

- в случае изменения нормативов на выполнение работ или условий приемки работ;

- в случае изменения собственника автодорог;

- в случае некачественного исполнения работ и грубых нарушений технического задания;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

В указанных случаях Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление об отказе от Контракта. Контракт прекращает свое действие по истечении 10 дней после получения Подрядчиком уведомления Заказчика. При этом до момента окончания указанного срока Заказчик и Подрядчик обязаны продолжать выполнение своих обязательств по настоящему Контракту. В этом случае Заказчик возмещает Подрядчику только фактические затраты, произведенные для выполнения работ по настоящему Контракту до получения уведомления от Заказчика об отказе от исполнения Контракта.

10.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта в случае утраты Заказчиком возможности финансирования по независящим от него причинам.

Об отказе от исполнения Контракта Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление, на которое Заказчик должен ответить в течение 10 дней.

11. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

11.1 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, рассматриваются в претензионно - исковом порядке.

Претензии должны быть рассмотрены сторонами в 15-ти дневный срок с момента получения претензии.

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, спор рассматривается в арбитражном суде.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ОГУ ТУАД Новосибирской области

Юридический адрес: .

Фактический адрес: 1

Областное государственное учреждение «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области».

ИНН , КПП , Р/счет

УФК по Новосибирской области (УФ и НП НСО, ОГУ ТУАД Новосибирской

области л/сч )

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г. НОВОСИБИРСК

БИК

,

ПОДРЯДЧИК: __________________________

Юрид. адрес: ______________________________

Факт. адрес: ________________________________

ИНН ____________, КПП _____________, р/сч __________________,

_____________________, к/сч ____________________, БИК ______________,

тел/факс ________________

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ:

1.  Техническое задание (к проекту госконтракта не прикладывается);

2.  Календарный график производства работ (к проекту госконтракта не прикладывается).

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

ПРОЕКТ (Лот № 15)

Государственный Контракт №

на выполнение подрядных работ по реализации мероприятий по обеспечению

безопасности и бесперебойности движения

г. Новосибирск " ____ " _________ 2007г.

ЗАКАЗЧИК: Областное государственное учреждение «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», в лице ____________________________________, действующего на основании Устава (доверенности №______ от ___________), с одной стороны,

ПОДРЯДЧИК: _________________________________________________________ в лице ______________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с законом Новосибирской области «О внесении изменений в закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2007 год» от 01.01.2001г, протоколом (рассмотрения/оценки и сопоставления) заявок на участие в конкурсе № ________ от _______________г., заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В целях развития сети автомобильных дорог общего пользования Новосибирской области Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта подрядные работы по обеспечению безопасности и бесперебойности движения (обеспыливание щебеночных покрытий), согласно «Техническому заданию» (Приложение ), являющемуся неотъемлемой частью Контракта.

1.2. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации, отраслевыми нормативными документами, а также настоящим Контрактом.

1.3. Настоящий Контракт относится к числу Контрактов на выполнение подрядных работ для Государственных нужд.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1. Интересы Заказчика по выполнению настоящего Контракта представляет _____________________________________________________________________________________. Технический надзор за выполнением работ по содержанию и приемку выполненных Подрядчиком работ осуществляют ответственные работники Заказчика (инспекторы), которые уполномочены руководителем подписывать акты приемки-сдачи выполненных работ и другие документы на основании доверенности во исполнение настоящего Контракта.

2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляют:

_____________________________________________________________________________,

должность Ф. И.О.

_____________________________________________________________________________,

должность Ф. И.О.

которые уполномочены руководителем организации подписывать справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акты о приемке выполненных работ формы КС-2 и другие документы во исполнение настоящего Контракта на основании выдаваемых доверенностей.

3. ОБЪЕМЫ РАБОТ И СРОКИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Сроки и объемы работ, подлежащие выполнению в соответствии с настоящим Контрактом, предусмотрены «Техническим заданием» (Приложение ) и «Календарным графиком производства работ» (Приложение ), которые включают в себя разбивку объемов работ, выраженных в натуральных физических и денежных величинах, с указанием начала и завершения работ.

3.2. Оплата работ производится по фактически выполненным работам.

3.3. Корректировка сроков выполнения работ не производится, за исключением корректировок, вызванных непредвиденными обстоятельствами и обстоятельствами, указанными в п.4.4 Контракта. Непредвиденными являются обстоятельства непреодолимой силы (раздел 11 Контракта).

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

4.1. Стоимость работ в ценах 2007г. составляет ______________ рублей (________________________________ рублей ______ коп), с учетом НДС.

4.2. Источником финансирования являются средства областного бюджета Новосибирской области по разделу «Дорожное хозяйство» по статье «Мероприятия по обеспечению безопасности и бесперебойности движения».

4.3. Финансирование выполненных работ по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком исключительно при выполнении Подрядчиком условий и сроков, предусмотренных «Календарным графиком производства работ» (Приложение ).

4.4. В случае изменения объемов финансирования стоимость работ по настоящему Контракту, объемы работ и сроки приемки объекта в эксплуатацию корректируются пропорционально изменениям, и оформляются дополнительным соглашением сторон.

4.5. Стоимость выполненных работ определяется в текущем уровне цен по утвержденным сметным расчетам, разработанным на основании действующих норм, с учетом результатов торгов (коэффициент снижения _____).

4.6. К стоимости работ, переходящих по вине Подрядчика на следующий год из-за несоблюдения им календарного графика производства работ на текущий год, индекс-дефлятор следующего года не применяется.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, согласно ГОСТ, СНиП, ВСН, ТУ и другой нормативной документацией.

Представлять Заказчику письменные разъяснения в течение 5 дней со дня получения запроса о производстве работ на объекте. Исполнять полученные в ходе ремонта указания Заказчика, не противоречащие условиям работ.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. До начала производства работ разработать и согласовать в установленном порядке схемы организации движения и ограждения мест производства работ в соответствии с «Инструкцией по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» ВСН 37-84.

5.2.2. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение транзитного автотранспорта на дороге, в том числе за отсутствие ограждений мест производства работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на дороге, так и всех участников движения, в период производства работ.

5.2.3. Выполнять на месте производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

5.2.4. По окончанию работ произвести уборку и вывоз остатков материалов, мусора с мест временной дислокации баз.

5.2.5. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика), Подрядчик должен немедленно уведомить Заказчика. Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

5.2.6. Подрядчик обеспечивает ведение, в установленном порядке, исполнительной документации по видам работ и журнал производства работ.

5.2.7. Подрядчик обязан за свой счет устранить дефекты и недостатки, выявленные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком автодороги.

5.2.8. Согласовывать с Заказчиком перечень субподрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ.

Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных Субподрядным организациям, в соответствии с требованиями законодательства. Заказчик не несет никаких обязательств по отношению к Субподрядчикам.

5.2.9. Представлять по требованию Заказчика банковские и иные документы по оплате материалов, услуг, зарплаты, налогов для подтверждения целевого использования полученных авансов.

5.2.10. Выделять Заказчику автотранспорт для приемки работ и помещение (комнату) для работы в местах дислокации строительных организаций.

5.2.11. Представлять Заказчику ежемесячно до 20 числа текущего месяца сведения об ожидаемом выполнении за этот месяц.

5.3. Подрядчик имеет право:

5.3.1. Начать выполнение работ ранее установленного срока и завершить их в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом, по согласованию с Заказчиком.

Внесение изменений в указанные сроки производится в письменной форме и при условии обеспечения Подрядчика утвержденной проектно-сметной документацией.

5.3.2. Требовать указаний и разъяснений Заказчика по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Требования Подрядчика предъявляются в письменном виде.

5.3.3. Подрядчик не имеет права передавать свое право требования к Заказчику третьим лицам.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1.  Заказчик обязан:

Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с производством работ на объектах, в течение 15 рабочих дней со дня получения письменного запроса.

Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполненных работ проектам и сметам.

6.2. Заказчик имеет право:

6.2.1. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов материалов для контроля качества работ, как собственными силами, так и с привлечением независимого технического контроля.

6.2.2. Отдать распоряжения:

- о запрещении применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный нормативными документами уровень качества;

- о приостановлении работ по причине неблагоприятных (недопустимых по требованиям Технических условий) погодных условий, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы;

- о приостановке или запрещении работ по причине изменения финансирования в стадии корректировок статьи «Мероприятия по обеспечению безопасности и бесперебойности движения».

6.2.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по данному Контракту Заказчик вправе приостановить финансирование подрядчика по Контракту при обеспечении Заказчиком финансирования (аванса).

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Выполненные работы Заказчик принимает ежемесячно не позднее 29 числа текущего месяца. Оформление акта приемки выполненных работ формы КС-2 производится на месте производства работ на основании журнала учета выполненных работ, ведущегося Подрядчиком. Оформление справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится в управлении Заказчика.

7.2. Подрядчик не менее чем за 3 дня должен вызвать Заказчика на приемку выполненных работ письменно или телефонограммой. Заказчик выполняет необходимые измерения и испытания для определения объема и качества выполненных работ.

7.3. Приемка выполненных работ по конструктивным элементам производится в соответствии с «Требованиями к качеству конструктивных элементов» (Приложение ).

В случае обнаружения дефектов и некачественно выполненных работ представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке и назначает дату повторной приемки.

7.4. День подписания акта приемочной комиссией считается датой приемки объекта в эксплуатацию. С этой даты начинается гарантийный срок.

Гарантийный срок ­ ________ дней.

В случае обнаружения недостатков выполненных работ в период действия гарантийных сроков Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

8. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

8.1. Оплате подлежат работы, определенные «Техническим заданием» и «Календарным графиком производства работ», выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком.

8.2. Оплата выполненных и принятых Заказчиком работ осуществляется на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счетов-фактур, предъявленных подрядчиком.

При оплате выполненных и принятых работ Заказчик в одностороннем порядке вправе проводить зачет взаимных требований в соответствии с подписываемым ежеквартально сторонами актом сверки расчетов, составленным по всем заключенным между Заказчиком и Подрядчиком контрактам.

8.3. Оплату выполненных работ Заказчик производит в объемах выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ до 15 числа следующего месяца (при условии своевременного финансирования из областного бюджета Новосибирской области).

По соглашению сторон возможно авансирование Подрядчика для проведения заготовки материалов в размере не более 30 % суммы Контракта. В месячный срок со дня получения аванса Подрядчик предоставляет по требованию Заказчика документы, подтверждающие использование денежных средств по назначению.

8.4. Непредвиденные работы и затраты принимаются к оплате по согласованию с Заказчиком за фактические затраты.

9. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

9.1. Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, СТП ТУАД 3.01.04.-87, ВСН 38-90. При производстве работ не допускаются любые отклонения от проекта и нормативной документации без согласования с Заказчиком.

9.2. Заказчик в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением независимых испытательных лабораторий.

Контроль качества, выполняемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

9.3. При обнаружении дефекта в процессе выполнения работ Заказчик уведомляет Подрядчика о том, что данные работы не будут приняты в случае, если дефект не будет устранен до момента приемки.

При этом составляется заключение или соответствующий акт с участием представителей Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком.

9.4. Заказчик и Подрядчик проводят совещания для решения вопросов, возникающих в процессе производства работ по Контракту.

10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Подрядчик несет прямую материальную ответственность при нанесении прямого или косвенного ущерба сооружениям, памятникам, коммуникациям, окружающей среде, землям общественной или частной собственности по причине какого-либо действий или вследствие невыполнения норм и правил. Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет до состояния, подобного или равноценного состоянию до нанесения такого ущерба или повреждения.

10.2. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения дорожных знаков.

10.3. В случае нарушения Подрядчиком требований, предусмотренных нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ВСН, СТП-ТУАД и др.), а также предписаний Заказчика, последний приостанавливает текущее финансирование работ в целом до устранения выявленных дефектов и повторной проверки качества работ за счет Подрядчика.

Если дефекты своевременно не устранены, Заказчик вправе привлечь для выполнения работ третью сторону и удержать с Подрядчика убытки.

10.4. Подрядчик несет ответственность за загрязнение окружающей среды, ненадлежащее использование полосы отвода. В случае предъявления Заказчику соответствующими органами санкций за указанные нарушения, они удерживаются с Подрядчика при расчете за выполненные работы.

10.5. Подрядчик в период проведения выполнения работ по настоящему Контракту возмещает ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам в случае не обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта на участке производства работ, а также отвечает за вред и ущерб, причиненный третьим лицам.

10.6. В случае не предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих целевое использование полученных авансов, Заказчик имеет право приостановить финансирование.

10.7. Если объемы работ Подрядчиком не выполнены в срок, установленный настоящим контрактом, приложениями к нему, а также иными соглашениями сторон, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика возвратить разницу между стоимостью выполненных и принятых работ (устанавливаемой из совместных документов о выполненных работах) и стоимостью всего полученного финансирования (услуг, имущества, денежных средств) Подрядчиком для целей выполнения обязательств по настоящему Контракту. Указанная задолженность возвращается Подрядчиком Заказчику денежными средствами в трехдневный срок с момента предъявления Заказчиком указанного требования, если иной порядок возвращения задолженности не предусмотрен дополнительным соглашением сторон.

10.8. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения субподрядчиком субподрядных работ, Подрядчик обеспечивает их надлежащее выполнение в установленные настоящим Контрактом сроки за счет своих средств.

10.9. Заказчик вправе удержать 1% от стоимости работ месяца, в котором установлено неисполнение предписания, выданного Заказчиком

10.10. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Подрядчиком требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации и ограждению мест производства работ» при выполнении работ Заказчик вправе уменьшить на 0,3 % от стоимости работ месяца, в котором обнаружены нарушения.

10.11. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчиком Заказчик при приемке работ удерживает из стоимости до 5% от общей стоимости работ, в том числе при отсрочке не более 10 календарных дней - 1%; от 11 до 20 календарных дней - 2%; от 21 до 30 календарных дней – 3%; свыше 30 календарных дней – 5%.

10.12. Заказчик несет ответственность за невыполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, природных явлений, военных действий в зоне проложения трассы дороги, изменения законодательных актов, влияющих на выполнение Контракта.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны извещают друг друга в течение 7 дней с момента их наступления.

11.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

11.3. Если стороны не смогут в течение 30 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика за 10 дней в следующих случаях:

- выполнение работ настолько медленно, что окончание их к установленным Контрактом срокам становится явно невозможным;

- не обеспечения Подрядчиком требуемого качества производства работ согласно ГОСТ, СНиП, ВСН, Контракта;

- отсутствия у Подрядчика свидетельства об оценке состояния измерений в лаборатории, выданного Центром стандартизации, метрологии и сертификации;

- прекращение финансирования и изменение финансирования;

- систематическое (более двух раз) нарушение Подрядчиком сроков предоставления сведений, отчетов (в том числе о результатах проверок), предусмотренных настоящим Контрактом;

- наличия заключения компетентных органов о не целевом расходовании государственных средств;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

В указанных случаях Заказчик возмещает Подрядчику только фактические затраты, произведенные для выполнения работ по настоящему Контракту до получения уведомления от Заказчика об отказе от исполнения Контракта. Затраты за работы, выполненные некачественно, не возмещаются. Контракт прекращает свое действие по истечении 10 дней со дня получения уведомления от Заказчика.

12.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта в случае утраты Заказчиком возможности финансирования по независящим от него причинам.

Об отказе от исполнения Контракта Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление, на которое Заказчик должен ответить в течение месяца.

12.3. Изменения и дополнения Контракта с согласия сторон оформляются дополнительным соглашением в соответствии с действующим законодательством РФ.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. При изменении организационно-правовой структуры одной из сторон настоящего Контракта обязательства переходят к правопреемнику.

13.2. Заказчик оплачивает выполненные работы на расчетные счета Подрядчика, указанные в Контракте.

13.3. В случае изменения юридического, фактического адреса и платежных реквизитов Стороны обязаны в письменном виде уведомить друг друга. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся сторону.

13.4. Исполнение настоящего контракта подрядчиком обеспечено ____________________________________________________(реквизиты договора, иного документа в соответствии с частью 4 статьи 38 Федерального закона от 01.01.2001 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»). Подрядчик предоставляет заказчику все документы, обеспечивающие исполнение контракта и любые изменения к ним.

14. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, стороны разрешают путем переговоров и в претензионном порядке.

14.2. Предъявленная претензия должна быть рассмотрена в 15-дневный срок с момента ее получения.

14.3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в указанный в п.14.2 Контракта срок ответа на претензию, спор рассматривается Арбитражным судом в установленном законом порядке.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

15.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до ____________________2007 г.

15.2. Окончание срока Контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств, представленных Контрактом.

Юридические адреса сторон

ЗАКАЗЧИК:

Юридический адрес: .

Фактический адрес: 1

Областное государственное учреждение «Территориальное управление

автомобильных дорог Новосибирской области».

ИНН , КПП , Р/счет

УФК по Новосибирской области (УФ и НП НСО, ОГУ ТУАД Новосибирской

области л/сч )

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г. НОВОСИБИРСК

БИК

,

ПОДРЯДЧИК:

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ:

Техническое задание (Приложение ) (к проекту госконтракта не прикладывается); Календарный график производства работ (Приложение ) (к проекту госконтракта не прикладывается); Требования к качеству конструктивных элементов (Приложение ) (к проекту госконтракта не прикладывается).

Заказчик:

Подрядчик: