Государственный контракт № Э/100-33/17-ТР на выполнение работ по ремонту инженерных коммуникаций ГКУ Дирекции ДОгМ (стр. 4 )

10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по "31" октября 2017 года включительно.

12.2. Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств и обязательств Заказчика по оплате работ, выполненных в течение срока действия Контракта).

12.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов.

12.4. Изменение и дополнение Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов.

Статья 13. Прочие условия

14.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 14 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

13.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

14.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

• Приложение – Сметная документация;

• Приложение – Техническое задание;

• Приложение – График выполнения работ;

• Приложение - Форма «Акт передачи объекта к производству работ»;

Статья 14. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: ГКУ Дирекция ДОгМ Юридический и фактический адрес: 115184, г. Москва, 1-й Новокузнецкий пер., д. 12, стр. 2 Тел /, 8-495-633-46-51 УФК по г. Москве (Департамент финансов города Москвы, ГКУ Дирекция ДОгМ ) ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35	Подрядчик: Юридический и фактический адрес: 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 4А, строение 1 телефон: [phone] *****@***ru ПАО Сбербанк, г. Москва
Первый заместитель начальника - руководитель контрактной службы ______________	Генеральный директор _______________

Приложение

к Контракту № Э/100-33/17-ТР

от «____» ____________2017г.

техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту инженерных коммуникаций

ГКУ Дирекции ДОгМ по адресу: город Зеленоград, корпус 411А, в 2017 году.

1. Объект закупки: выполнение работ по текущему ремонту инженерных коммуникаций ГКУ Дирекции ДОгМ по адресу: город Зеленоград, корпус 411А, в 2017 году.

2. Краткие характеристики выполняемых работ: приведение технического состояния инженерных коммуникаций к уровню соответствия действующим нормативным требованиям. Выполнение всех видов работ должно осуществляться в объеме, установленным Сметной документацией, входящей в состав комплекта документации Государственного контракта (далее – Контракт). Используемые материалы должны соответствовать Государственным стандартам и Техническому заданию.

3. Количество выполняемых работ для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента: полный перечень работ с указанием их объемов определяется Сметной документацией.

4. Сопутствующие работы, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: все работы осуществляется в условиях действующего образовательного Учреждения, выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Учреждения или создавать угрозу для учащихся, воспитанников и сотрудников Заказчика.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен обеспечить сохранение всех существующих инженерных коммуникаций, разводящих сетей, вводных устройств и узлов, оборудование и элементы здания, не включенные в Сметную документацию. На время проведение ремонтных работ, Подрядчик в случае необходимости, по согласованию с Заказчиком, выполняет демонтаж и монтаж оборудования, периферийных устройств и систем. По окончании работ Подрядчик должен сдать вышеуказанные системы и оборудование в работоспособном состоянии Заказчику. Подрядчик обязан производить работы оборудованием, предназначенным для конкретного вида работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Подрядчик должен иметь подменный фонд технических средств и оборудования для оперативного восстановления вышедших из строя систем. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. В случае нарушения элементов благоустройства при проведении ремонтных работ восстановить их за счет собственных средств до завершения выполнения работ по Контракту. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку ремонтной площадки, и прилегающей непосредственно к ней территории.

5. Место выполнения работ: все работы производятся по месту нахождения Заказчика по адресу: город Зеленоград, корпус 411А.

6. Сроки выполнения работ: сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ, согласованным с Заказчиком и не должны превышать 15 (пятнадцать) календарных дней. Начало выполнения работ: с даты подписания Сторонами Акта передачи объекта к производству работ. Окончание выполнения работ: через 15 (пятнадцать) календарных дней с даты подписания сторонами Акта передачи объекта к производству работ.

7. Порядок выполнения работ, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта: Подрядчик на момент передачи объекта для производства работ, должен представить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, патент на работу. Подрядчик обеспечивает получение документов от соответствующих органов, разрешения и согласования, необходимые для выполнения предусмотренных Контрактом работ, которые представляет Заказчику до начала выполнения работ. При этом Подрядчик не имеет право нарушать сроки начала выполнения работ, установленные графиком выполнения работ. Оригиналы документов, которые не могут быть оставлены у Заказчика, представляются Подрядчиком на обозрение с одновременной передачей Заказчику заверенных копий таких документов для помещения их в папку контроля хода работ. Подрядная организация при отсутствии документов, указанных в настоящем пункте, к работам Заказчиком не допускается. Подрядчик обеспечивает получение согласия персонала, направленного на объекты Заказчика для выполнения работ, а также на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года «О персональных данных».

Технология и методы выполнения работ - в полном соответствии со Сметной документацией, Техническим заданием, графиком выполнения работ, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами. Порядок (последовательность) выполнения работ определяется графиком выполнения работ. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности отдельных видов скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания данных актов. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данных актов, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.