Конкурсная документация, открытый конкурс: Комплексная эксплуатация и обслуживание здания концертного зала федерального государственного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр» (стр. 3 )

представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения Государственного контракта на комплексную эксплуатацию и обслуживание здания концертного зала федерального государственного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Писарева, дом 20, в 2011 году

Настоящим __________________________________________________ подтверждает, что для участия

(наименование или Ф. И.О. Участника размещение заказа)

в названном конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы:

№№ п\п	Наименование	Кол-во листов
1	Заявка на участие в конкурсе (по форме I.4.2. Раздела I.4.)
2	Предложение о качестве работ (по форме I.4.2.1. Раздела I.4.), приложение №___ к заявке на участие в конкурсе
3	Анкета Участника размещения заказа (по форме I.4.3. Раздела I.4.) (предоставляется по усмотрению участника размещения заказа)
4	Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса (для юридических лиц, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕРГЮЛ).
5	Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса (для индивидуальных предпринимателей, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕРГИП).
6	Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)
7	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученный не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса (для иностранных лиц)
8	Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа:
	В случае, если заявка на участие в конкурсе подписывается руководителем:
	- копию решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).
	В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также:
	- доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (по форме 1.4.4 Раздела 1.4.). В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
9	Копии учредительных документов (для юридических лиц)
10	Копии лицензий
11	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения
12	Документы, подтверждающие квалификацию Участника размещения заказа
13	Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право представления интересов Участника размещения заказа на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (по форме I.4.5 Раздела I.4.), доверенность предоставляется отдельно
14	Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника размещения заказа (всего - количество листов)
	ИТОГО кол-во листов

Руководитель _______________/_________/

I.4.2 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации

Дата, исх. Номер Государственному заказчику

Федеральное Государственное

Учреждение Культуры

«Государственный академический

Мариинский театр»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения Государственного контракта на комплексную эксплуатацию и обслуживание здания концертного зала федерального государственного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Писарева, дом 20, в 2011 году

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты

________________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф. И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы, предусмотренные Техническим заданием конкурсной документации, со следующими показателями:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Данные Участника	Примечание
1	2	3	4	5
1	Предлагаемая стоимость контракта, включая НДС, (цифрами и прописью)	руб.
2	Качество работ	есть/нет (кол-во лист.)		в соответствии с формой I.4.2.1. (Приложением №__ к заявке)

3. Предложение имеет следующие приложения:

3.1. Качество работ на _______ лист___. (Приложение № ___ к заявке на участие в конкурсе)

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации, влияющими на стоимость выполнения работ. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении контракта.

5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, утвержденным техническим заданием и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что _______________________________________

(наименование организации или Ф. И.О. Участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным п.2-4 ч.1 ст. 11 Федерального закона от 01.01.01 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а именно:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Государственного заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

8. В случае, если мы будем признаны Победителем конкурса, то берем на себя обязательства подписать государственный контракт с Государственным заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, а также представить такой контракт и обеспечение исполнения государственного контракта Заказчику не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе (протокола рассмотрения заявок).

9. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя конкурса, а Победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный Государственный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

10. Мы извещены о включении сведений о

____________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф. И.О. Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения государственного контракта.

11. В случае признания нас Победителем конкурса, одновременно с передачей Заказчику подписанного государственного контракта нами будет представлено обеспечение исполнения государственного контракта в виде ______________________________________ (безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен __________(Ф. И.О., телефон представителя Участника размещения заказа)___.

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

13. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.

14. Контактный телефон __________________, факс ________ , e-mail _______________, банковские реквизиты________________________________________________________

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________, факс ________ , e-mail _______________

16. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____листах.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М. П.

Главный бухгалтер _______________________ /___________________/

(подпись) (ФИО)

I.4.2.1. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

На бланке организации

Дата, исх. номер Приложение № __ к заявке на

участие в конкурсе

Государственному заказчику

Федеральное государственное

учреждение культуры

«Государственный академический

Мариинский театр»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ

на комплексную эксплуатацию и обслуживание здания концертного зала федерального государственного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Писарева, дом 20, в 2011 году

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с государственного контракта на комплексную эксплуатацию и обслуживание здания концертного зала федерального государственного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Писарева, дом 20, в 2011 году, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект государственного контракта на выполнение вышеуказанного заказа, техническое задание, мы

__________________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф. И.О. Участника размещения заказа)

в лице ___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф. И.О. (полностью))

уполномоченного в случае признания нас Победителем конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Данные Участника размещения заказа	Примечание
1	2	3	4
1.	Наименование, объем работ		Участник указывает наименование и объем выполняемых работ
2.	Детализация описания выполнения работ		Участник должен предоставить информацию о реализации при выполнении работ по предмету конкурса требований, установленных техническим заданием по полному перечню работ, приведенных в Техническом задании.
3.	Квалификация трудовых ресурсов		Участник может указать – сколько специалистов и каких специальностей будут задействовано для выполнения работ. Может быть по усмотрению Участника подтверждено копиями труд. Книжек, сертификатов специалистов.
4.	Опыт работы Участника по предмету конкурса		Участник может указать опыт выполнения работ по предмету конкурса. Может быть по усмотрению Участника подтверждено копиями заключенных договоров и отзывов предыдущих заказчиков.
5.	Наличие технологического оборудования и производственных мощностей		Участник может представить описание (перечень) оборудования, применяемого при выполнении работ, а также материалов.
6.	Описание системы контроля качества		Может быть подтверждено положением о системе качества, существующей на предприятии, сертификатом системы качества и т. д.

2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации, влияющими на стоимость государственного контракта.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М. П.

Примечание:

Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к оказанию услуг.

I.4.3 ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(предоставляется по усмотрению Участника размещения заказа)

1.  Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф. И.О. Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
2.  Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) Паспортные данные для Участника размещения заказа – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя)
3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ– на основании выписки из реестра акционеров) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)
3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
3.2. Размер уставного капитала
3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации Участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника
Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: –  Свидетельство о государственной регистрации; –  Информационное письмо об учете в ЕГРПО; –  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; –  Справка Арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве.
4. Место нахождения (место жительства) Участника размещения заказа	Страна
Адрес
5. Почтовый адрес Участника размещения заказа	Страна
Адрес
Телефон
Факс
6. Банковские реквизиты (может быть несколько):
6.1. Наименование обслуживающего банка
6.2. Расчетный счет
6.3. Корреспондентский счет
6.4. Код БИК
Примечание: Представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.
7. Сведения о выданных Участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
8. Орган управления Участника размещения заказа – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки.

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению Участника размещения заказа могут быть представлены:

–  формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

–  акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

2.  ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

3.  ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n. ___________ (название документа) ____ (количество листов в документе)

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность) (подпись) (ФИО)

М. П.

Главный бухгалтер _______________________ /___________________/

(подпись) (ФИО)

I.4.4 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(представляется в случае если документы заявки на участие в конкурсе подписываются не руководителем)

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. ___________________

_______________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________ «____» _____________

представлять Государственному заказчику, Конкурсной комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом конкурсе __________________________________________________________________________________

(наименование конкурса) _________________________________________________________________________________.

Подпись _________________________________ ________________________ удостоверяем.

(Ф. И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «___» _______________ 2010 г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

(Ф. И.О.)

М. П.

I.4.5 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПРОЦЕДУРЕ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. _______________

________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник размещения заказа:

__________________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф. И.О. Участника размещения заказа)

доверяет __________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________________ «___» _____________

представлять ______________________________________________________________________

(наименование организации)

на открытом конкурсе_______________________________________________________________

(наименование конкурса) _________________________________________________________________________________,

в том числе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в вышеуказанном конкурсе.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________ ________________________ удостоверяем.

(Ф. И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ___________________ 2010 г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

(Ф. И.О.)

М. П.

ЧАСТЬ II.

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОНТРАКТА

Санкт-Петербург, 2010 г.

Государственный контракт №03/10-ОК

Санкт-Петербург «___»_______________ 2010 г.

Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный академический Мариинский театр», именуемый в дальнейшем «Заказчик», -директора театра , действующего на основании доверенности №АС-6815 от 01.01.2001 г., с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», принимая во внимание, что Подрядчик является победителем проведенного Заказчиком открытого конкурса №03/10-ОК на право заключения государственного контракта на комплексную эксплуатацию и обслуживание здания концертного зала федерального государственного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Писарева, дом 20, в 2011 году (Протокол № ____ от «___» _________ 2010 г.), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по поручению Заказчика без привлечения третьих лиц, за исключением случаев, когда привлечение третьих лиц согласовано с Заказчиком, комплексное обслуживание здания концертного зала Государственного Академического Мариинского театра, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Писарева, дом 20 в 2011 году.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы по настоящему Контракту.

2. Стоимость работ по Контракту и порядок оплаты

2.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет _(сумма цифрами)_ (сумма прописью) руб., в том числе НДС _(сумма цифрами)_ (сумма прописью) руб.

2.2. Стоимость настоящего Контракта определена на основании Протокола заседания конкурсной комиссии и рассчитана в расчете стоимости работ (смете) (Приложение к настоящему Контракту).

2.3. Условия оплаты – оплата выполненных работ по Государственному контракту производится без авансирования, ежемесячно, на основании подписанных сторонами актов приемки фактически выполненных Подрядчиком работ за предшествующий месяц, по мере поступления денежных средств из бюджета РФ.

2.4. Подрядчик, не позднее 26 числа отчетного месяца, направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ. Выполненные работы принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки работ по Государственному контракту. Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента получения Акта производит приемку и оплату работы, либо направляет мотивированный отказ. В случае отсутствия мотивированного отказа, работа считается принятой и подлежит оплате.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту: с момента заключения настоящего контракта по 31 декабря 2011 года.

3.2. Датой окончания и сдачи работ Заказчику по Объекту считается дата подписания Акта приемки работ, но не позднее 31.12.2011 г.

4. Обязанности сторон

4.1. Заказчик обязуется:

1.  Обеспечить Подрядчику доступ на Объект для проведения осмотра, а также выполнения на нем необходимых обследований и работ по Контракту.

2.  Передать Подрядчику утвержденное и согласованное Техническое задание и документы, необходимые для выполнения Работ.

3.  Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.  По результатам выполненных Подрядчиком работ осуществить приемку их результата.

4.2. Подрядчик обязуется:

1.  По заключении Контракта принять от Заказчика утвержденное и согласованное Техническое задание и документы, необходимые для выполнения Работ и незамедлительно приступить к выполнению работ.

2.  На момент заключения государственного контракта Подрядчиком должны быть предоставлены инструкции согласно перечню обязательных положений, инструкций, книг, и журналов по организации работы службы эксплуатации, указанных в настоящем Техническом задании.

3.  Выполнять работы в соответствии с Техническим заданием и исходными данными на проектирование и настоящим Контрактом.

4.  Выполнять качественно и в срок все работы, оговоренные в настоящем Контракте. Незамедлительно (в течение 2 дней) ставить в известность Заказчика обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на ход выполнения работ, сроки и качество работ.

5.  Поддерживать здания и инженерные системы в работоспособном состоянии, обеспечивающих выполнение главной задачи – сохранность архивных документов, имущества Театра и сохранность систем инженерной инфраструктуры, а так же исключение возникновения нештатных ситуаций.

6.  Использовать полученную информацию от Заказчика в ходе исполнения своих обязательств по Контракту, а также результат выполненных работ по настоящему Контракту только на цели, предусмотренные Контрактом, не передавать, и не разглашать ее третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

7.  Выполнять в точном соответствии нормы и правила технической эксплуатации здания, всей инженерной инфраструктуры, благоустройство, и обеспечивать надежную, экономичную и эффективную работу концертного зала;

8.  Обеспечивать производство работ необходимыми подъемно-транспортными механизмами и инструментом.

9.  Подрядчик обеспечивает постоянное дежурство оперативного персонала.

10.  Соблюдать требования конфиденциальности, непосредственно и однозначно устанавливаемые действующим законодательством и настоящим Контрактом.

11.  Разработать рабочую документацию по технической эксплуатации в соответствии с нормативными документами и инструкциями заводов-изготовителей, требованиями нормативных документов, СНиПов, ГОСТов, Рекомендаций КГИОПа и Минкультуры России.

12.  Подрядчик обязан безвозмездно устранять возникшие недостатки во время проведения работ, а также обнаруженные недостатки в выполненной работе, в течение 2 (двух) дней с момента обращения Заказчика к Подрядчику в соответствии с двусторонним протоколом.

13.  Подрядчик обязан соблюдать очередность и порядок технологических процессов в Концертном зале Государственного академического Мариинского театра в соответствии с инструкциями уполномоченного лица Заказчика.

5.Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ или нарушения сроков устранения недостатков, Подрядчик по требованию Заказчика выплачивает пеню в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки их исполнения.

5.3. В случае нарушения сроков, определенных п. 3.1. более, чем на 15 дней Заказчик имеет право приостановить деятельность Подрядчика в соответствие с настоящим Контрактом (с уведомлением об этом Подрядчика) и предложить Подрядчику подписать соглашение о расторжении настоящего Контракта. Подрядчик при получении уведомления Заказчика о приостановлении деятельности по исполнению Контракта обязан в течение пяти рабочих дней предоставить Заказчику для подписания акт сдачи-приемки работ (далее - Акт), выполненных на момент получения уведомления, и участвовать в приемке указанных работ в установленное Заказчиком время. В случае непредставления Подрядчиком такого Акта и (или) отсутствия представителя Подрядчиком при приемке выполненных Подрядчиком работ Заказчик имеет право составить и подписать Акт. После подписания Заказчиком Акта Подрядчик обязан по требованию Заказчика, выплатить штраф в размере 20% от стоимости невыполненных в соответствие с настоящим контрактом работ.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств или обязательств привлеченных таким Подрядчиком субподрядчиков, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств субподрядчиком (в случае наличия), он несет ответственность перед Подрядчиком в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Границы ответственности за состояние и обслуживание электроустановок, тепловых и газовых сетей, водопровода и канализации, слаботочных систем, систем вентиляции и кондиционирования (в объеме технического задания) указываются в Акте разграничения эксплуатационной ответственности Заказчика и Подрядчика.

5.7. Пеня и штрафы оплачиваются Подрядчиком на основании счета, выставленного Заказчиком в течение пяти банковских дней с момента его получения. Такой счет (счета) считается полученным Подрядчиком в течение семи рабочих дней с момента отправления по адресу Подрядчика, указанному в настоящем Контракте.

До оплаты такого счета (счетов) счетов Заказчик имеет право не производить платежи.

5.8. Уплата Подрядчиком пени или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.9. Нарушение срока устранения недостатков выполненных работ, непредставление Расчета стоимости работ, а также иные нарушения положений настоящего контракта, являются основанием для расторжения контракта по решению суда.

5.10. Заказчик обязан возместить все фактически прямые убытки, понесенные Подрядчиком в результате, невыполнения Заказчиком своих обязательств, или при расторжении Контракта по вине Заказчика. При расчете убытков, которые могут возникнуть у каждой из сторон, упущенная выгода в размер убытков не включается.

5.11. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически выполненных работ, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.

5.12. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных Подрядчиком работ в случае, если такая задержка была вызвана нарушением сроков доведения до Заказчика лимитов бюджетных ассигнований.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует:

1.  качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, подтверждающих их качество;

2.  качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему Контракту) и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ;

3.  устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период. Максимальный срок устранения недостатков Работ не может превышать пяти рабочих дней с момента получения Подрядчиком соответствующей претензии Заказчика;

4.  бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации.

6.2. Гарантийный период, на выполняемые по настоящему Контракту работы, составляет шестьдесят месяцев с даты утверждения Акта приемки законченных работ приемочной комиссией.

Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации Объекта или его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в течение 14 (четырнадцати) дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении недостатков выполненных работ.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее дня следующего за днем получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный период в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе:

1.  привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки;

2.  подписать акт в одностороннем порядке.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы природного характера, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, революции, мятежа военных сил, государственного переворота и т. д. и их последствий и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения Контракта в результате непредвиденных и неотвратимых сторонами событий природного характера. В этих случаях срок выполнения сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения в срок обязательств по Контракту вследствие обстоятельств, известит в письменном виде другую сторону без промедления, однако не позднее 10 (Десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и их возможных последствиях. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (Десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

7.3. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 1 (Одного) месяца, то Подрядчик и Заказчик встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять. Однако, если в течение дополнительных двух месяцев стороны не смогут договориться, тогда настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон.

8. Арбитраж

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.2. До передачи спора на разрешение в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена, и по ней дан ответ, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента ее официального получения.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения государственного контракта (Приложение к настоящему контракту). Размер обеспечения исполнения государственного контракта составляет 30% от начальной (максимальной) цены контракта установленной в извещении о проведении открытого конкурса, а именно: 9600000 (Девять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Обеспечение исполнения государственного контракта может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи в залог Заказчику денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения государственного контракта из перечисленных выше способов определяется Исполнителем самостоятельно.

Если Победителем конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

9.2. Между представителями Заказчика и Подрядчика на строительной площадке регулярно будут проводиться совещания с целью согласования возникающих вопросов.

9.3. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.4. Во всем ином, не урегулированном настоящим контрактом, в частности, касающемся ответственности Сторон, сроков обнаружения ненадлежащего качества работы, сроков исковой давности, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

9.5. Настоящий контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Расторжение контракта

10.1. Расторжение государственного контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11. Вступление Контракта в силу

11.1. Контракт составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.2. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

12. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта

12.1. Все указанные в настоящем контракте приложения являются его неотъемлемой частью, а именно:

12.1.1. Приложение – Локальная смета на выполнение работ (прилагается Подрядчиком).

12.1.2. Приложение – Техническое задание документации об аукционе (прилагается Заказчиком).

12.1.3. Приложение – Обеспечение исполнения контракта (прилагается Подрядчиком).

13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон на момент заключения контракта

федеральное государственное учреждение

культуры «Государственный академический

Мариинский театр»

Адрес: Санкт-Петербург,

Театральная пл., т.

УФК по СПб Мариинский театр

ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу

Р/с №

Заказчик: Подрядчик:

федеральное государственное

учреждение культуры

«Государственный академический

Мариинский театр»

__________________ / ____________________ /

Приложение

к Государственному контракту №03/10-ОК от _________________

Локальная смета

№ п/п	Наименование услуг	Стоимость услуг в месяц, вкл. НДС, руб.	Общая стоимость, вкл. НДС, руб.
1
Итого:

Итого на сумму: ______________ руб. (стоимость прописью).

Заказчик: Подрядчик:

федеральное государственное

учреждение культуры

«Государственный академический

Мариинский театр»

__________________ / ____________________ /

Приложение

к Государственному контракту №03/10-ОК от _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплексную эксплуатацию и обслуживание здания концертного зала федерального государственного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Писарева, дом 20, в 2011 году

Заказчик: Исполнитель:

федеральное государственное

учреждение культуры

«Государственный академический

Мариинский театр»

__________________ / ____________________ /

ЧАСТЬ III.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Санкт-Петербург, 2010 г.

Техническое задание

на комплексную эксплуатацию и обслуживание здания концертного зала федерального государственного учреждения культуры «Государственный академический Мариинский театр», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Писарева, дом 20, в 2011 году

1. Описание места и характера выполнения работ

Концертный зал Государственного академического Мариинского театра расположен в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга на улице Писарева дом 20.

Архитектурный комплекс

Объем всего концертного комплекса имеет 90 метров в длину на 35 метров в ширину, в два раза больше по сравнению с бывшими мастерскими. Высота новой крыши на уровне конька: 26 метров, высота сохраненной крыши на уровне конька: 23,5 метров, высота карниза: 19 метров.

Здание Концертного зала включает в себя четыре функции:

1- Главный вестибюль, фойе и общественные помещения,

2- Концертный зал,

3- Помещения для артистов,

4- Технические помещения и обслуживание здания.

ПРИЕМ ЗРИТЕЛЕЙ

На первом этаже здания располагается обширный вестибюль, площадью более 200 м2, где у входа находятся билетные кассы (четыре рабочих места), информационное обслуживание зрителей и рабочие кабинеты, а также два гардероба, вместительностью 550 мест каждый.

Широкая прямая лестница ведет на уровень главного фойе площадью в 450 м2.

ФОЙЕ

Фойе располагается на трех уровнях (2, 3 и 4), связанных друг с другом круглым призором. Оно занимает в общей сложности 700 м2 и предназначается для приема зрителей во время антрактов. Фойе вместе с центральной лестницей образуют единое пространство, позволяющее проводить небольшие концерты или музыкальные спектакли. Эта способность позволяет использовать концертный зал для проведения конгрессов или культурных встреч и коммерческих мероприятий.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПУБЛИКИ

Боковые вестибюли ведут ко входам в концертный зал. Четыре огражденные лестницы ведут на разные уровни зала, что позволяет зрителям проще ориентироваться в помещении. На втором и третьем уровнях с каждой стороны фойе располагаются 4 бара, с резервами, которые удобно обслуживаются лифтами. За стойками баров общей длиной в 20 метров работают 12 официантов, что позволяет предоставлять посетителям быстрое обслуживание.

На каждом уровне здания имеется необходимое количество общественных туалетов (48 на 1100 мест в зале).

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Концертный зал образует единое пространство в форме "колыбели", шириной 24 метра и длинной 52 м. Средняя высота зала достигает 14 метров.

Зрители располагаются вокруг сцены по принципу многоуровневой платформы, занимающей 3 яруса и позволяющей лучшую слышимость и идеальную видимость оркестра.

Вместимость зала – 1100 мест, включая 120 мест, которые могут быть заняты хором; общий объем зала равен приблизительном3.

ДОСТУП ПУБЛИКИ

Как правило, 1/3 публики располагается в партере, 1/3 – в глубине зала вокруг оркестра и еще 1/3 – на боковых ступенчатых балконах.

Основная масса зрителей располагается на втором и третьем уровнях, позволяющих быстрый доступ и эвакуацию зала. На уровнях 4 и 5 располагаются боковые и задние балконы, а также 48 "полу–стоячих" дешевых мест на пятом уровне. При проектировке зала архитекторы стремились обеспечить наибольшую близость зрителей к оркестру, на каком бы месте они не находились, при этом среднее расстояние до оркестра равно 18 м, а наиболее удаленное место расположено от него в 25 метрах.

ДОСТУП ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Для лиц с ограниченной возможностью передвижения с каждой стороны фойе имеются два лифта грузоподъемностью 1100 кг. Их доступ контролируется приемным персоналом театра. В зале оборудовано 10 специальных мест (6 в партере и 4 на балконах). В партере также могут быть по необходимости оборудованы места для инвалидов, путем демонтажа одного ряда кресел.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВХОД ДЛЯ ГОСТЕЙ V. I.P.

От служебного входа артистов особый лифт дает прямой доступ к местам V. I.P. в разных концах зала: в первый ряд партера, на первый боковой балкон, на последний балкон с возможностью его оборудования для создания индивидуальной закрытой боковой ложи.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭВАКУАЦИЯ

Эвакуация зала осуществляется через 10 основных и 8 дополнительных дверей, шириной соответственно по 1м80 и 1 метру каждая.

Зрители эвакуируются по 4 огражденным лестницам шириной 1м60, ведущих к выходу на первом этаже, что дополняет главная парадная лестница, соединяющая второй уровень фойе с нижним этажом.

АКУСТИКА И АРХИТЕКТУРА ПОМЕЩЕНИЯ

Форма зала определяется соображениями, связанными с качеством звука, и объединяет в себе классические традиции (продолговатый зал, Shoebox) и принцип возрастающих рядов вокруг оркестра, что позволяет улучшить видимость и слышимость.

Стены зала состоят попеременно из выпуклых и вогнутых деревянных панелей, что создает эффект плетения, а также оказывает значительное влияние на распределение звука.

ВХОД ДЛЯ АРТИСТОВ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА.

В южном крыле здания располагается вход для артистов, доступный со стороны главного фасада и с ул. Писарева. Помещение для ожидания и контрольный пост расположены у входа. В непосредственной близости также располагается пожарная служба.