ГОСУДАРСТВЕНЫЙ КОНТРАКТ №
на поставку мебели для спальных комнат загородных оздоровительных лагерей ГП Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления»
г. Псков «» 2009 г.
Государственное управление образования Псковской области, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, , действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем “Поставщик”, в лице ______________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий контракт (далее «Контракт») по итогам запроса котировок, проведенного Заказчиком (протокол комиссии № от 2009 г. на поставку мебели), о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1.Поставщик обязуется поставить 60 обеденных (6-ти местных) столов, 180 стульев для загородных оздоровительных лагерей ГП Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления» (далее Покупатель) в количестве и ассортименте, указанном в приложении №1 к настоящему Контракту и в соответствии с требованиями, указанными в котировочной документации.
2. Цена Контракта. Порядок расчетов.
2.1. Цена Контракта определена на основании протокола комиссии на поставку мебели (протокол № от 2009г) и составляет рублей (рублей).
2.2. В цену Контракта входят все расходы, связанные с поставкой товара, в т. ч. перевозка, доставка, хранение, страхование товаров, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, расходы на разгрузку, сборку и ремонтные работы в период гарантийного срока.
2.3. Цена по настоящему Контракту является фиксированной на весь срок действия Контракта.
2.4. Оплата поставленного товара производится Покупателем в российских рублях по безналичному расчету. Покупатель оплачивает поставленный товар в течение 10 банковских дней после приемки товара и предоставления Поставщиком всех документов, подтверждающих поставку товара и его качество и при соблюдении Поставщиком п.4.2 настоящего Контракта.
2.5. Покупатель не производит авансирование поставки товара.
3. Качество товара. Условия поставки.
3.1. Подтверждением качества товара является сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение на применяемые материалы, предоставляемые Поставщиком на каждую партию товара. Поставляемые товары должны соответствовать ГОСТу или ТУ, санитарно-эпидемиологическим требованиям и сопровождаться всеми необходимыми документами (сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение на применяемые материалы).
3.2. Гарантийный срок поставленного товара – 3 года.
3.3. Срок поставки товара указан в реестре поставки товара (приложение №1 к настоящему Контракту).
3.4. На момент подписания настоящего Контракта дата поставки является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков поставки по данному Контракту.
3.5. Приемка товара осуществляется Покупателем совместно с представителем Поставщика, что подтверждается приемо-сдаточными документами.
3.6. В случае необходимости любая из Сторон имеет право воспользоваться услугами независимой компетентной организации для проведения экспертизы товара.
4. Права и обязанности сторон
4.1.Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить Поставщику реестр поставки с указанием количества, цены товара, общей суммы поставки (приложение №1).
4.2. Поставщик обязан:
4.2.1. Заключить договор поставки с Покупателем в течение 3-х дней после заключения Государственного Контракта.
4.2.2. Поставить товар в соответствии с условиями и сроками поставки, указанными в котировочной документации и приложении №1 настоящего Контракта.
4.2.3. Доставить товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет, исключающим порчу или уничтожение товара, до пункта получения, согласно реестра поставки товара (приложение №1).
4.2.4. Обеспечить выполнение разгрузочных работ.
4.2.5. Произвести сборку мебели на месте поставки.
4.2.6. Предоставить документы, подтверждающие поставку товаров, в т. ч. счет-фактуру, товарно-транспортные накладные.
4.2.7. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции техническим характеристикам при ее использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектной продукции, выявленной Покупателем в течение гарантийного срока.
4.2.8. Предоставить сертификаты на используемые материалы и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Порядок приемки товара
5.1. Приемка товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном действующим законодательством, в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при СМ СССР № П-6 от 01.01.2001г., № П-7 от 01.01.2001 г. с изменением и дополнением от 01.01.2001 г. № 98.
5.2. Покупатель осуществляет приемку товара в течение 5 дней с момента фактического ее поступления. В случае выявления несоответствия поставляемого товара условиям настоящего Контракта, Покупатель незамедлительно письменно уведомляет об этом Поставщика, составляет дефектную ведомость и направляет ее Поставщику.
5.3. Если при распаковке и приемке продукции выявлен факт ее несоответствия техническим характеристикам, то Поставщик за счет своих средств производит ее вывоз. Продукция в данном случае считается не поставленной.
5.4. Датой поставки товара считается дата окончательной передачи товара после выполнения входящих в стоимость Контракта условий и подписания сторонами приемо-сдаточных документов. Право собственности на товар переходит по настоящему Контракту с момента подписания Сторонами приемо-сдаточных документов.
5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего законодательства.
6.2. При нарушении сроков поставки товара Поставщик несет ответственность в виде неустойки, уплачиваемой Покупателю, в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости недопоставленного товара за каждый день просрочки.
6.3. В случае недопоставки или не поставки товара, нарушения Поставщиком качественных показателей, указанных в условиях котировочной заявки, при финансовой несостоятельности Поставщика, а также в случае расторжения настоящего Контракта по инициативе Поставщика по причинам, не связанным с исполнением Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены контракта.
6.4. Поставщик вправе предъявить Покупателю штрафную пеню за несвоевременную оплату товара, в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неоплаченного товара за каждый день просрочки.
6.5. Предусмотренная п. 6.2. неустойка может взыскиваться Покупателем в одностороннем порядке путем уменьшения оплаты за поставляемый товар на сумму подлежащей неустойки по настоящему Контракту.
6.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством РФ.
6.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
7. Расторжение Контракта
7.1.Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности урегулирования споров посредством переговоров Стороны могут обратиться к компетенции Арбитражного суда Псковской области или действовать в любом другом аспекте законодательства РФ.
9. Срок действия Контракта
9.1. Настоящий государственный Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 1 июня 2009 года.
10. Прочие условия
10.1.Контракт должен быть зарегистрирован в реестре государственных контрактов Псковской области в течение 3 дней со дня его подписания Сторонами.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в реестре государственных контрактов.
10.3. Поставщик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению третьих лиц, как за свои собственные.
10.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своего юридического адреса и других реквизитов не позднее трех дней с даты их изменения.
10.5. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11. Адреса, реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК:Государственное управлениеобразования Псковской областиЮридический адрес:180000 Российская Федерация, г. Псков, ул. Некрасова д. 25 УФК по Псковской области Л/с р/с ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской области, г. Псков , , Начальник управления _____ _______ м. п. | ПОСТАВЩИК: |
Приложение№1
к Государственному контракту № 2 от 01.01.01 г.
Реестр поставки товара
№ | Наименование товара | кол-во, шт. | цена (руб) | сумма (руб) | Наименование учреждения, адрес поставки | Дата поставки |
1 | Стол обеденный 6-ти местный | 30 | Детский оздоровительный лагерь «Дружба» д. Углы, Стругокрасненский р-н | 20.05 | ||
30 | Детский оздоровительный лагерь «Чайка» д. Борки, Великолукский район | 20.05 | ||||
2 | Стул | 180 | Детский оздоровительный лагерь «Чайка» д. Борки, Великолукский район | 20.05 |
ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК
Начальник управления
___________________ Директор ___________
подпись, печать подпись, печать
