а. несоблюдением Заказчиком либо третьими лицами инструкций по обслуживанию и уходу;
б. повреждением по вине Заказчика либо третьих лиц;
в. нормативным износом.
Гарантийный срок на оборудование установлен заводом-изготовителем и определяется сторонами на основании технической документации заводов - изготовителей.
Если в течение гарантийного срока выявится, что отдельные виды Работ или отдельные единицы Оборудования или Объекта в целом, при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком, будут иметь дефекты, неисправности, недоделки, недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком принятых на себя обязательств, то Стороны составят Рекламационный акт в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Контракту, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта и намеченная дата его устранения. В случае немотивированного отказа Генподрядчика подписать Рекламационный Акт, он подписывается Заказчиком. В течение 3 (трех) дней после устранения дефекта или неисправности, Стороны составят Акт сдачи-приемки работ по устранению дефектов или неисправности, где в обязательном порядке фиксируется фактическая дата устранения дефекта. Гарантия на неисправное оборудование или конструкцию Объекта продлевается на срок, равный периоду времени между датой обнаружения и фактической датой устранения дефекта. Генподрядчик обязан устранить дефект, образовавшийся по его вине, своими силами и за свой счет. В случае если Генподрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном Акте, не заменит некачественное оборудование или не устранит дефекты, неисправности, недоделки и недостатки, указанные в Рекламационном акте, то Заказчик вправе, без ущерба своих прав, заменить по гарантии оборудование и устранить дефекты и недостатки своими силами или с помощью других фирм за счет Генподрядчика. В Гарантийный период Генподрядчик обязуется также за свой счет и на условиях п. п.15.4 и 15.5 ст.15 настоящего Контракта, производить замену или ремонт отдельных частей и деталей оборудования и инженерных систем, вышедших из строя из-за дефекта изготовления и/или неправильного монтажа. Течение гарантийного срока приостанавливается с момента обнаружения дефектов в Работе до момента их устранения Подрядчиком.Статья 16. ТРАНСПОРТИРОВКА
16.1. Расходы за транспортировку Оборудования, Материалов, Временных сооружений и Строительного оборудования, поставляемого Генподрядчиком по настоящему Контракту, оплачиваются Генподрядчиком.
16.2. Поставка Генподрядчиком Оборудования, Материалов, Временных сооружений, Строительного оборудования, кроме технологического и специального, из третьих стран до Стройплощадки, если таковые будут иметь место, осуществляются Генподрядчиком на условиях франко-строительная площадка.
16.3. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект Материалов и Оборудования осуществляет Генподрядчик
16.4. Таможенная очистка поставляемого Генподрядчиком Оборудования, Материалов, Временных сооружений, Строительного оборудования и другого имущества, кроме технологического, импортируемого для выполнения Работ по настоящему Контракту, осуществляется Генподрядчиком.
Статья 17. СДАЧА РАБОТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА
Заказчик, по мере готовности, принимает помещения и системы в эксплуатацию по «Акту сдачи помещений, систем, сооружений в эксплуатацию» (приложение № 11). По завершении строительных работ по настоящему Контракту, Генподрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче Объекта Приемочной комиссии. Заказчик, получивший сообщение Генподрядчика, в срок не позднее 5 рабочих дней приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение Приемочной комиссии и обеспечивает участие в них представителей уполномоченных государственных органов и иных организаций. Приемка Объекта Приемочной комиссией оформляется «Актом приемки объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта)». Приемке законченного строительством Объекта Приемочной комиссией должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования, проводимые Генподрядчиком при участии представителей Заказчика и иных заинтересованных лиц. Приемка Объекта Приемочной комиссией может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.
Результаты испытаний оформляются соответствующими актами, которые подписываются Сторонами и иными уполномоченными лицами, принимавшими участие в предварительных испытаниях.
НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?
Генподрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в согласованные сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
Устранение Генподрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом, если устранение недостатков привело к нарушению согласованных сторонами сроков, указанных в Графике производства работ.
Датой окончания выполнения Генподрядчиком строительно-монтажных работ (за исключением гарантийных обязательств, предусмотренных Статьей 15) настоящего Контракта, считается дата подписания «Акта приемки объекта капитального строительства (реконструкции, капитального ремонта)» Датой окончания выполнения Генподрядчиком всех обязательств по настоящему Контракту считается дата получения совместно с Заказчиком «Заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации» в УГСНиЭ. Генподрядчик, в течение Гарантийного срока эксплуатации, по вызову Заказчика обеспечит прибытие на Объект своего полномочного представителя в течение 2 (двух) рабочих дней, а в экстренных случаях - немедленно. По истечении Гарантийного срока (с учетом продлений согласно ст.15 настоящего Контракта) Стороны в течение 3 (трех) дней подпишут Акт об Окончании периода Гарантийной эксплуатации Объекта по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Контракту. В случае отсутствия мотивированного отказа подписать Акт одной из сторон, Объект считается принятым в Постоянную эксплуатацию, и контракт завершен после окончательных взаиморасчетов.СТАТЬЯ 18 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае нарушения по вине Генподрядчика сроков производства работ, предусмотренных Графиком производства работ (Приложение№4) свыше 20 (двадцати) календарных дней, Генподрядчик обязуется уплатить Заказчику пени в размере 0,02% от стоимости своевременно не выполненного этапа работ, за каждый календарный день просрочки с даты нарушения сроков производства работ. В случае нарушения по вине Генподрядчика согласованного срока передачи помещений, систем, сооружений в эксплуатацию Заказчику, Генподрядчик выплачивает пени в размере 50 000 руб. (пятидесяти тысяч рублей) за каждый день просрочки. В случае просрочки по вине Генподрядчика более 20 (двадцати) календарных дней утвержденного Графика производства работ (Приложение ), Заказчик может воспользоваться правом, предоставленным ему ст.14 настоящего Контракта. Взыскание штрафов и пеней с Генподрядчика производится только в случае нарушения Генподрядчиком установленного Графиком производства работ срока сдачи помещений, систем и сооружений в эксплуатацию (Приложение ). Общая сумма пеней и штрафов, подлежащих взысканию с Генподрядчика по настоящему Контракту, не может превышать 10% (десяти процентов) от Цены настоящего Контракта. Кроме штрафов и пеней, предусмотренных настоящим Контрактом, Генподрядчик обязан возместить Заказчику расходы на оплату штрафов третьим лицам (Администрация, КБДХ, ГИБДД и др.) по предписаниям, выданным за нарушения Генподрядчиком п. п.6.5, 6.10, 6.14. настоящего Контракта. Оплата штрафа не освобождает Генподрядчика от его обязательств завершить все Работы или от любых других его обязательств и ответственности по настоящему Контракту. Задержки выполнения Генподрядчиком своих обязательств, возникшие по вине Заказчика, которые ограничивают возможность Генподрядчика выполнить свои обязательства в предусмотренные настоящим Контрактом сроки, не будут являться основанием для взимания штрафов с Генподрядчика. В случае задержки перечисления текущих платежей (п.4.6 Контракта) Заказчиком Генподрядчику сроком свыше 20 (двадцати) дней, Заказчик обязуется уплатить Генподрядчику пени в размере 0,02% от цены текущего платежа за каждый день просрочки. Общая сумма пеней и штрафов, подлежащих взысканию с Заказчика по настоящему Контракту, не может превышать 10% (десяти процентов) от Цены настоящего Контракта. Генподрядчик имеет право приостановить выполнение Работ на Объекте - до момента поступления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в счет оплаты текущего этапа работ. В случае задержек платежей по вине Заказчика, срок выполнения Генподрядчиком Работ по настоящему Контракту подлежит продлению на время задержек. Неустойки, предусмотренные в настоящей статье Контракта, являются альтернативными, и обязательство по их оплате возникает с момента предъявления соответствующего требования Сторонами.СТАТЬЯ 19. ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение ими обязательств по настоящему Контракту в результате форс-мажорных обстоятельств. Форс - мажорные обстоятельства - это обстоятельства, возникшие не по вине Сторон и из-за событий экстраординарного характера, которые не могли быть предвидены и предотвращены Сторонами, включая, но не ограничиваясь следующим: : пожары, наводнения, ураганы, тайфуны, землетрясения и другие явления природы, за исключением обычных сезонных, а также войны, санкции государства, возникшие де-юре или де-факто, восстания, саботажи, мятежи, беспорядки, забастовки, при условии, что эти обстоятельства влияют на выполнение обязательств Сторон. Сторона, которая не имеет возможности исполнения обязательств по настоящему Контракту из-за форс-мажорных обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 3 (трех) дней соответственно с даты их возникновения или окончания. Датой извещения будет считаться дата отправки почтой заказного письма, либо дата отправки сообщения иным доступным способом, позволяющим зафиксировать дату его совершения и подлинность отправителя. Фактом наличия таких обстоятельств и их продолжительности будет служить свидетельство компетентного государственного органа. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств на территориях стран поставщиков Генподрядчика - компетентных государственных органов этих стран. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения обязательств Сторон по настоящему Контракту отодвигаются на время действия таких обстоятельств. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 2 (двух) месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Контракту. В этом случае будут применяться условия ст.21 настоящего Контракта.
СТАТЬЯ 20. АРБИТРАЖ
Все споры, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Контракта или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спорные вопросы будут разрешаться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и рассматриваться в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Стороны устанавливают обязательный досудебный (претензионный) порядок рассмотрения спора. Срок рассмотрения претензии - 15(пятнадцать) дней.СТАТЬЯ 21. РАСТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
Односторонний отказ Заказчика от исполнения настоящего Контракта (ст. 717 ГК РФ) не допускается. Заказчик вправе в одностороннем (внесудебном) порядке расторгнуть Контракт в случаях, предусмотренных ст. ст.14, 18 и 19 настоящего Контракта. В случае одностороннего расторжения Контракта по инициативе Заказчика по основаниям, указанным в ст. ст.14, 18 и 19 настоящего Контракта, Заказчик обязан принять от Генподрядчика по акту выполненную Генподрядчиком часть Работ на момент их прекращения и оплатить стоимость выполненных Работ. При этом Генподрядчик не вправе требовать возмещения убытков и оплаты разницы между ценой, определенной за всю Работу и частью цены, за выполненную до расторжения Контракта Работу, за исключением убытков, подлежащих возмещению в соответствии с п.21.8 ст.21 настоящего Контракта. При одностороннем расторжении Контракта по инициативе Заказчика по основаниям, указанным в ст.14 настоящего Контракта, Генподрядчик возмещает документально подтвержденные убытки, вызванные расторжением Контракта. Сторона, имеющая право требовать расторжения Контракта в одностороннем (внесудебном) порядке, должна направить другой Стороне Уведомление о расторжении с указанием причин, по которым Сторона считает возможным требовать расторжения Контракта, и даты, начиная с которой извещающая Сторона желала бы прекратить действие настоящего Контракта. При этом указанная дата не может быть ранее 10 (Десяти) дней с момента отправки соответствующей Стороной Уведомления о расторжении. Заказчик, в случае расторжения Контракта не по вине Генподрядчика, обязан возместить Генподрядчику убытки, причинённые прекращением (расторжением) Контракта (только реальный ущерб), в пределах разницы между ценой, определённой за всю Работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу, оплатив все работы Генподрядчика, выполненные до даты расторжения Контракта по актам сдачи-приёмки работ. В случае, указанном в п.21.6, Заказчик возмещает Генподрядчику в полном объёме все убытки (реальный ущерб), связанные:
- с расторжением Контрактов с третьими лицами, заключенных до получения уведомления от Заказчика о расторжении Контракта в рамках исполнения настоящего Контракта, включая возмещение Генподрядчику уплаченных третьим лицам авансов по вышеуказанным Контрактам.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
