ФОРМА 1 (стр. 5 )

6.5.3. Заказчику предоставляется постоянный доступ к Журналу производства Работ, а по окончании выполнения Работ по настоящему Договору Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику заверенную копию Журнала производства Работ.

6.6. Субподрядчики (привлекаемые Генеральным подрядчиком лица).

6.6.1. Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику для предварительного одобрения список возможных субподрядчиков, поставщиков по любым видам Работ, оборудованию, материалам и комплектующим изделиям не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты подписания соответствующих договоров с этими субподрядчиками, поставщиками, с указанием существенных условий таких договоров. Согласие или отказ в одобрении заключении Генеральным подрядчиком соответствующих договоров должны быть сообщены Заказчиком Генеральному подрядчику письменно в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего списка от Генерального подрядчика. При этом Генеральный подрядчик отвечает за действия своих субподрядчиков, поставщиков как за свои собственные действия. Заказчик имеет право отклонить кандидатуру любого субподрядчика, поставщика, кроме случаев, когда на рынке существует только одна кандидатура такого субподрядчика, поставщика, о чем Генеральный подрядчик должен представить Заказчику соответствующее письменное обоснование в рамках вышеуказанного списка.

6.6.2. Генеральный подрядчик информирует Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями, поставщиками по мере заключения таких договоров. Такая информация должна содержать предмет договора, описание обязанностей субподрядчиков, наименование, адрес, банковские реквизиты и номер лицензии субподрядчиков, поставщиков, гарантийный период, устанавливаемый субподрядчиком/поставщиком на выполняемые работы/поставляемые материалы/оборудование. При этом Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ и иных обязательств этими субподрядчиками, поставщиками.

6.6.3. Все расчеты с субподрядчиками, поставщиками будет осуществлять Генеральный подрядчик за исключением поставщиков и подрядчиков, с которыми Заказчик заключил прямые договоры.

6.7. Персонал Генерального подрядчика.

6.7.1. Для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, Генеральный подрядчик обязан привлекать и использовать специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять соответствующий надзор за порученной им работой, а также такую рабочую силу, которая является необходимой для надлежащего, своевременного и качественного выполнения Работ.

6.7.2. Генеральный подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех Работ, выполняемых по Договору, а также за соблюдение правил техники безопасности при проведении таких Работ персоналом Генерального подрядчика или привлеченных им лиц. При этом Генеральный подрядчик отвечает за безопасность всех лиц, выполняющих Работы, включая представителей Заказчика, проектной организации и других организаций.

7. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ.

7.1. С момента подписания Акта сдачи-приемки законченной реконструкции и технического перевооружения Объекта приемочной комиссией (КС-14), сформированной в соответствии с п. 9.3. настоящего Договора, и Акта сдачи-приемки выполненных Работ, охватывающего Работы, являющиеся последними Работами по настоящему Договору в соответствии с Графиком производства Работ, Заказчик принимает Объект под свою охрану и несет риск возможного его разрушения или повреждения. С указанного в настоящем пункте момента Объект с учетом всех изменений, улучшений, произведенных в рамках настоящего Договора, а также включая и поставленное на Объект в рамках настоящего Договора оборудование, признается собственностью Заказчика.

7.2. До сдачи Заказчику результатов всех Работ по настоящему Договору и передаче Заказчику Объекта Генеральный подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения. В случае повреждения или уничтожения Объекта (или его части) Генеральный подрядчик компенсирует Заказчику причиненный ущерб за счет средств страхового возмещения, а при невозможности компенсации за счет страхового возмещения, Генеральный подрядчик компенсирует причиненный ущерб за свой счет.

7.3. Генеральный подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный Объект или его отдельные части и/или элемента, а также Проектную документацию или отдельные ее части третьим лицам без предварительного письменного разрешения Заказчика.

7.4. Право собственности на результаты Работ по настоящему Договору, поставленное в соответствии с настоящим Договором оборудование, поставленное или созданное иное имущество переходит от Генерального подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченной реконструкции и технического перевооружения Объекта приемочной комиссией (форма № КС-14), оформленного в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете».

8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

8.1. Генеральный подрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охрану Объекта, в том числе бытовых помещений, соблюдать пропускной режим, действующий на территории Заказчика.

8.2. Генеральный подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность Объекта, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора Объект должен быть оснащен достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком годности.

8.3. С начала производства Работ и вплоть до передачи Объекта в установленном порядке Заказчику Генеральный подрядчик несет полную ответственность за охрану Объекта, в том числе всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники и др., расположенных на территории Объекта.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА работ и ОБЪЕКТА

9.1. Сдача и приемка Работ по настоящего Договору осуществляется ежемесячно в соответствии с положениями п. п. 2.4. – 2.6. настоящего Договора. Окончательная сдача-приемка Работ по настоящему Договору осуществляется Сторонами посредством подписания Акта сдачи-приемки законченной реконструкции и технического перевооружения Объекта приемочной комиссией (форма № КС-14).

9.2. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Генеральным подрядчиком осуществляет приемку выполненных Работ по настоящему Договору.

9.3. Приемка Работ по настоящему Договору осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком в составе своего представителя, автора проекта или представителя проектной организации, представителя Генерального подрядчика.

9.4. Акт сдачи-приемки законченной реконструкции и технического перевооружения Объекта приемочной комиссией (КС-14) окончательно утверждается Заказчиком.

9.5. Генеральный подрядчик передает Заказчику за 10 (Десять) дней до начала приемки оконченного реконструкцией Объекта два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Заказчиком Генеральному подрядчику, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ.

10.1. Генеральный подрядчик гарантирует:

-  возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного периода;

-  бесперебойное функционирование оборудования и инженерных систем, смонтированных в рамках производства Работ, при эксплуатации Объекта (кроме случаев неправильной эксплуатации);

- высокое качество выполнения всех Работ, монтажа и настройки оборудования, систем, установок, механизмов и инженерных сетей;

-  достижение Объектом указанных в Проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного периода и несет ответственность за отступления от них;

-  своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период Гарантийного периода эксплуатации Объекта.

10.2. Гарантийный период на выполненные Работ по Договору устанавливается не менее 24 месяцев с момента, определенного в п. 7.1. настоящего Договора, на технологическое оборудование – в соответствии с гарантийными сроками предприятия-изготовителя, но не менее 12 месяцев.

10.3. Если в Гарантийный период выявится, что Работы (отдельные виды Работ) или оборудование (часть оборудования) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком (привлеченными им лицами) принятых на себя по настоящему Договору обязательств, в том числе будут обнаружены материалы или оборудование, не соответствующие сертификатам качества или требованиям настоящего Договора, то Заказчик совместно с Генеральным подрядчиком составляют Рекламационный акт, где кроме прочего определяются сроки устранения дефектов и недостатков за счет Генерального подрядчика. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (Десяти) дней со дня обнаружения недостатков.

10.4. При отказе Генерального подрядчика от подписания Рекламационного акта Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, производимой им за свой счет. Генеральный подрядчик обязан в кратчайшие сроки возместить стоимость экспертизы и устранить соответствующие дефекты и недостатки Работ в случае подтверждения экспертизой ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком (привлеченными им лицами) принятых на себя по настоящему Договору обязательств.

10.5. Если Генеральный подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определенные Рекламационным актом, Заказчик имеет право заменить оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц. Расходы, понесенные Заказчиком в рамках такой замены и/или устранения дефектов, признаются Сторонами подлежащими возмещению за счет Генерального подрядчика.

10.6. Ущерб, причиненный по вине Заказчика или третьих лиц Объекту, оборудованию, материалам в Гарантийный период, возмещается за счет Генерального подрядчика.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Генеральный подрядчик обязан предоставить Заказчику до даты заключения настоящего Договора обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Договору в размере _____________ (_________) рублей (НДС не облагается), в виде ____________________________ (Приложение к настоящему Договору) сроком действия до окончания выполнения всех работ по настоящему Договору.

Примечание: В подтверждение предоставления обеспечения исполнения Договора Генеральный подрядчик прикладывает:

- либо оригинальный экземпляр банковской гарантии и копию генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию;

- либо платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанцию в случае наличной формы оплаты), оригинальную выписку из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент» на расчетный счет Заказчика

11.2. После подписания Акта сдачи-приемки законченной реконструкции и технического перевооружения Объекта приемочной комиссией (КС-14) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Генерального подрядчика, Заказчик возвращает Генеральному подрядчику обеспечение исполнения Договора, при условии надлежащего исполнения Генеральным подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Договору.

11.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Генеральный подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае просрочки оплаты Заказчиком стоимости Работ, надлежащим образом выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком, Генеральный подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки оплаты, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты выполненных Работ. Размер такой неустойки равен одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы образовавшейся задолженности. Заказчик освобождается от уплаты неустойки при условии неполучения Заказчиком целевого бюджетного финансирования, указанного в п. 2.7. настоящего Договора, в объеме и сроки, ранее установленные в соглашениях (договорах) с участием Заказчика и Минпромторг России, при условии письменного уведомления об этом Генерального подрядчика не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до истечения срока осуществления очередного платежа по настоящему Договору, а также если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Генерального подрядчика.

12.3. В случае нарушения Генеральным подрядчиком обязательств по настоящему Договору Заказчик имеет право требовать:

а) пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, за каждый день просрочки за нарушение срока сдачи Работ в соответствии с Графиком производства Работ. При задержке сдачи Работ в соответствии с Графиком производства Работ свыше 30 (Тридцати) календарных дней Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от Цены Договора;

б) пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, за каждый день просрочки за несвоевременное исполнение обязательств, определенных в п. 5.13. настоящего Договора;

в) пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, за каждый день просрочки устранения недостатков (дефектов) Работ, а также поставленных материалов и оборудования, против сроков, установленных в соответствии с настоящим Договором Заказчиком или соглашением Сторон;

г) неустойка в размере 3% от Цены Договора за нарушения срока, указанного в п. 11.3. настоящего Договора, за каждые полные или неполные 10 банковских дней такого нарушения.

12.4. Неустойка и пени в понимании настоящего Договора являются штрафными санкциями. Уплата штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от обязанности исполнить обязательства по настоящему Договору в натуре.

12.5. Штрафные санкции применяются к Сторонам только с момента получения Стороной, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательство по Договору, соответствующей письменной претензии.

12.6. Любые убытки, причиненные Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ.

13.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

13.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие в момент подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят военные действия, эпидемии, пожары, природные стихийные бедствия, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по Договору.

13.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно уведомить письменно другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Договору. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

13.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено документами, выданными Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом или организацией страны, в которой они произошли.

13.5. В период действия обстоятельств непреодолимой силы приостановление исполнения обязательств по настоящему Договору, необходимость которого вызвана такими обстоятельствами, не является нарушением настоящего Договора и санкции за неисполнение обязательств по настоящему Договору не применяются.

13.6. По прекращении форс-мажорных обстоятельств, Сторона, подвергшаяся их действию, обязана в трёхдневный срок с момента их прекращения уведомить об этом в письменном виде другую Сторону. В уведомлении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

13.7. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности действия таких обстоятельств.

13.8. Если действие непреодолимой силы продолжается более 3 (Трех) месяцев, Стороны могут принять решение о нецелесообразности дальнейшего исполнения Договора.

14. СТРАХОВАНИЕ.

14.1. Генеральный подрядчик до момента начала производства Работ по настоящему Договору заключает договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, связанных:

- со случайной гибелью и (или) повреждением имущества, являющегося предметом (целью) проведения Работ, указанных в Договоре;

- с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц, вследствие проведения Работ, указанных в Договоре.

14.2. Генеральный подрядчик несет затраты на страхование Объекта в пределах суммы Цены Договора.

14.3. Страхование рисков и Объекта не освобождает Стороны от обязанности принять все необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая и уменьшения последствий и ущерба, если такой случай наступил.

14.4. Договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков заключается Генеральным подрядчиком на срок исполнения обязательств по Договору.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.

15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента предъявления Стороной соответствующей претензии. Достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением к настоящем Договору.

15.2. При возникновении между Заказчиком и Генеральным подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ, их причин, и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком Договора. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

15.3. В случае невозможности достижения положительного решения спорных вопросов путем переговоров Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.

16. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯДОГОВОРА

16.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда по причинам, составляющим существенное нарушение Договора, и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17.1. В рамках правоотношений по настоящему Договору, касающихся поставки на Объект оборудования, его доставки по местонахождению Объекта, разгрузки, сборки, монтажа, наладки, пуска в эксплуатацию и инструктажа специалистов Заказчика, Стороны, помимо положений настоящего Договора и применимого законодательства, руководствуются также положениями Раздела 6 «Техническая документация», Раздела 7 «Тара и упаковка», Раздела 8 «Маркировка», Раздела 10 «Гарантии качества», Раздела 11 «Сдача-приемка оборудования», Раздела 12 «Инспектирование и испытания оборудования» Договора от __.___________________ 2011 г. № __________, заключенного между Сторонами настоящего Договора, во всех случаях, кроме как если положения указанного Договора № _________ прямо противоречат положениям настоящего Договора.

17.2. При изменении адресов или банковских реквизитов одной из Сторон, она предоставляет в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения другой Стороне письмо с указанием нового адреса Стороны за подписью руководителя организации или письмо с указанием новых банковских реквизитов, за подписью руководителя и главного бухгалтера, заверенное печатью организации. Указанные письма будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

17.3. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены письменно, путем заключения дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями Сторон. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами и оформлена дополнительным соглашением к Договору.

17.4. Изменение условий договора допустимо в случаях изменения потребностей заказчика.

17.5. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами теряют силу, за исключением письменного согласования Заказчиком безотзывной банковской гарантии и выдавшего ее банка.

17.6. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонам своих обязательств, предусмотренных Договором.

17.7. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются применимым законодательством Российской Федерации.

17.8. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и содержит ____ листов.

17.9. Перечень Приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение – Копия Протокола № __ от «__»________ 2011 г. - на _____ листах;

Приложение – График производства работ на _____ листах;

Приложение – Спецификация поставляемого оборудования на _____ листах;

Приложение – Оригинал документа (-ов), подтверждающего (-их) предоставление обеспечения исполнения договора на _____ листах;

18. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Генеральный подрядчик: _______________ / _______________ / м. п.

Заказчик: -холдинг» _______________ / _______________ / м. п.

ОБРАЗЕЦ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Безусловная банковская гарантия

Кому [наименование Заказчика]

Адрес [адрес Заказчика]

Поскольку ___________________[наименование и адрес Генподрядчика]____________ (далее – Подрядчик) принял на себя обязательство в соответствии с Договором № ________ от ______ выполнить ________[наименование Договора а и краткое описание работ] ________________ (далее - Договор); поскольку вами установлено в названном Договоре, что Подрядчик должен предоставить банковское обеспечение банка на сумму, указанную в настоящем документе в качестве обеспечения выполнения его обязательств в соответствии с настоящим Договором; поскольку мы согласились выдать Подрядчику такое банковское обеспечение, настоящим мы заявляем, что мы являемся Гарантом и несем перед вами от имени Подрядчика ответственность на общую сумму __________ [сумма обеспечения цифрами и прописью] _______и такая сумма подлежит выплате в тех валютах и в том их пропорциональном соотношении, в которых выплачивается Цена Договора. Мы берем на себя обязательство выплатить вам по первому вашему письменному требованию и без споров и возражений любую сумму или суммы в пределах _________ [сумма обеспечения] ________, как указано выше, не требуя от вас доказательств или обоснования вашего требования о выплате определенной в настоящем документе суммы.

Настоящим мы освобождаем вас от необходимости взыскивать названный долг с Подрядчика до предъявления требования нам.

Мы далее соглашаемся с тем, что никакие изменения или дополнения или иной пересмотр условий Договора или работ, подлежащих осуществлению по Договору, или любых договорных документов, которые могут быть заключены вами и Подрядчиком, никоим образом не освобождают нас от обязательства по данному обеспечению, и мы настоящим отказываемся от права на получение уведомления о таких изменениях, дополнениях или пересмотре. Настоящее обеспечение имеет силу до даты подписания Акта выполненных работ на Объекте.

Гарант ____________(подпись уполномоченного лица, печать Банка)

___________________________________________________________

(наименование Гаранта)

___________________________________________________________

(адрес)

Проект договора

Для лота № 2

«__» ________ 2011 г. г. Москва

-холдинг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий «Договор», в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основании Протокола конкурсной комиссии №__ от «___» ____ 2011 г. (Приложение к настоящему Договору) о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик обязуется осуществить в пользу Заказчика следующие действия: поставить на условиях поставки DDP согласно условиям ИНКОТЕРМС-2010 в действующей редакции, уточненным положениями настоящего Договора, оборудование в рамках реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства, 1 этап завод «Электроприбор», г. Тамбов» (далее по тексту – «Оборудование») согласно Спецификации Оборудования (Приложение к настоящему Договору), а также выполнить в отношении и по поводу поставляемого Оборудования сопутствующие работы: доставка, разгрузка, сборка, монтаж, наладка, пуск в эксплуатацию и инструктаж специалистов Заказчика по адресу: г. Тамбов, Моршанское ш., д. 36, завод «Электроприбор» и другие дополнительные работы в соответствии с Проектной документацией «Реконструкция и техническое перевооружение производства, 1 этап завод «Электроприбор», г. Тамбов» -холдинг», г. Москва» (далее по тексту – «Проектная документация»). Для целей настоящего Договора далее по тексту настоящего Договора все указанное в настоящего пункте Оборудование и Работы собирательно именуются - «Работы».

1.2. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком Заказчику по адресу: г. Тамбов, Моршанское ш., д. 36 (далее – Адрес поставки). Поставщик обязан предоставить Заказчику перед поставкой сертификаты соответствия Госстандарта РФ на все Оборудование, которое подлежит сертификации в соответствии с Российским законодательством.

1.3. Количество, наименование, цена и технические характеристики Оборудования установлены в Спецификации Оборудования.

1.4. Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.  ЦЕНА ДОГОВОРА.

2.1. Цена Договора составляет рубль, в том числе НДС-18 %.

2.2. Цена Договора является суммой стоимостей всех работ и услуг, осуществляемых и оказываемых Поставщиком Заказчику по настоящему Договору, в том числе:

·  поставки Оборудования на условиях поставки DDP согласно условиям поставки ИНКОТЕРМС-2010 в действующей редакции (склад Заказчика) с учетом положений настоящего Договора, которая включает в себя стоимость Оборудования, в том числе тары, упаковки, маркировки, страхования Оборудования, стоимость необходимого для этого материала, стоимость доставки Оборудования по Адресу поставки, таможенные и другие пошлины (если Оборудование поставляется из-за границы);

·  сопутствующих работ: разгрузки, сборки, монтажа, наладки, пуска в эксплуатацию Оборудования и инструктажа специалистов Заказчика по Адресу поставки.

2.3. Налоги, сборы и пошлины, взимаемые в связи с исполнением настоящего Договора, оплачиваются Поставщиком.

2.4. Цены за единицу Оборудования, указанные в Спецификациях, являются фиксированными на весь срок действия Договора и пересмотру не подлежат.

2.5 Оплата Цены Договора (финансирование по настоящему Договору) осуществляется Заказчиком из средств федерального бюджета, предварительно поступивших Заказчику в рамках финансирования проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства, 1 этап завод «Электроприбор», г. Тамбов».

2.6. В случае неполучения Заказчиком целевого бюджетного финансирования, указанного в п. 2.5. настоящего Договора, в объеме и сроки, ранее установленные в соглашениях (договорах) с участием Заказчика и Минпромторг России, Стороны должны обеспечить согласование новых сроков, а при необходимости, и новых существенных условий настоящего Договора. Также, в случае указанных в настоящем пункте обстоятельств, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора.

3. условия и СРОКИ ПОСТАВКИ.

3.1. Поставщик обязан поставить Оборудование и выполнить Работы по Адресу поставки в течение ___________________ месяцев с даты заключения Договора, но не позднее _____________________ в соответствии с Графиком поставки и выполнения Работ (Приложение к настоящему Договору).

Поставщик имеет право досрочной поставки Оборудования только по согласованию с Заказчиком.

3.2. К указанному в п. 3.1. настоящего Договора сроку Оборудование должно быть изготовлено в соответствии с условиями Договора (обладать требуемыми техническими характеристиками), испытано, упаковано, замаркировано, застраховано и поставлено на условиях поставки DDP согласно условиям ИНКОТЕРМС-2010 в действующей редакции, уточненным положениями настоящего Договора, по Адресу поставки, произведена его разгрузка, сборка, монтаж, наладка, пуск в эксплуатацию, инструктаж специалистов Заказчика. Все Работы осуществляются представителями Поставщика либо лицами, привлеченными Поставщиком на условиях настоящего Договора.

3.3. Датой фактического выполнения Поставщиком всех указанных в п. 1 настоящего Договора Работ считается дата подписания Сторонами Акта приемки Оборудования и пуска Оборудования в эксплуатацию по Адресу поставки.

3.4. Все расходы и риски, связанные с поставкой и доставкой Оборудования по Адресу поставки, а также выполнению всех прочих Работ по настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора, несет Поставщик.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА.

4.1. Заказчик обеспечивает финансирование настоящего Договора по мере поступления средств из федерального бюджета с учетом положений п. п. 2.5. и 2.6. настоящего Договора.

4.2. Платежи по настоящему Договору будут производиться в рублях в следующем порядке:

- 80% Цены Договора оплачиваются Поставщику авансом. Указанный авансовый платеж производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня получения Заказчиком бюджетных средств в соответствии с п. 2.5. настоящего Договора и посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.

- 10% Цены Договора оплачиваются Поставщику в порядке, аналогичном указанному в абзаце 2 п. 4.2. настоящего Договора, в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня наступления последнего из нижеуказанных событий: поставки и доставки всего предусмотренного настоящим Договором Оборудования и технической документации (комплектуемой в соответствии с п. 6.2. настоящего Договора) по Адресу поставки подписания Сторонами Акта приемки емкостей с Оборудованием (ящиков, контейнеров) по количеству, а также предоставления Поставщиком Заказчику следующих документов:

а) счета Поставщика – 2 экземпляра;

б) товарной накладной, подтверждающей отгрузку всего предусмотренного настоящим Договором Оборудования, выписанной на имя Заказчика, и счета-фактуры;

в) сертификата качества и/или протокола испытаний всего предусмотренного настоящим Договором Оборудования, выданного производителем Оборудования.

- 10% Цены Договора оплачиваются Поставщику в порядке, аналогичном указанному в абзаце 2 п. 4.2. настоящего Договора, в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня наступления последнего из нижеуказанных событий: пуска всего предусмотренного настоящим Договором Оборудования в эксплуатацию, окончания инструктажа сотрудников Заказчика, предоставления Поставщиком Заказчику соответствующего счета, счета-фактуры, и подписания Сторонами Акта приемки Оборудования и пуска Оборудования в эксплуатацию по Адресу поставки.

4.3. Датой осуществления всех указанных в п. 4.2. настоящего Договора платежей признается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

5. СТРАХОВАНИЕ

5.1. Поставщик вправе застраховать поставляемое Оборудование в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

6.1. В течение 10 (Десяти) календарных дней после подписания настоящего Договора Поставщик должен передать Заказчику техническую документацию для установки соответствующего оборудования: фундаментные и установочные чертежи на Оборудование, а также схему подводки необходимых коммуникаций (электроэнергия, вода и т. д.).

6.2. Два комплекта нижеследующих документов должны быть упакованы вместе с Оборудованием в водонепроницаемой упаковке:

1) инструкции по эксплуатации;

2) сертификат о качестве Оборудования или протокол испытания Оборудования, подтверждающий соответствие Оборудования условиям Договора;

3) техническая документация, технические данные и паспорта.

Все текстовые материалы, касающиеся технической эксплуатации и обслуживания Оборудования, включая надписи на чертежах, должны быть выполнены на русском языке.

6.3. В случае поставки Оборудования без приложения документов, указанных в настоящем пункте, поставка считается некомплектной с применением последствий, указанных в п. п. 9.1.5., 9.1.6., 10.8., 13.5., и срок гарантии на Оборудование исчисляется в этом случае со дня получения Заказчиком полного комплекта технической документации.

7. ТАРА И УПАКОВКА.

7.1. Оборудование должно отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Оборудования. Упаковка должна предохранять Оборудование от всякого рода повреждений и коррозии при перевозке его железнодорожным, морским, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.