ФОРМА 1 (стр. 6 )

Упаковка должна обеспечивать сохранность Оборудования при многократной перевалке, перегрузке кранами и/или погрузчиками или другими подъемно-транспортными механизмами.

Перед упаковкой все части поставляемого Оборудования должны быть подвергнуты консервации, обеспечивающей предохранение Оборудования от порчи во время транспортировки и хранения.

7.2. Поставщик обязан на каждую емкость с Оборудованием (ящик, контейнер) составить подробный упаковочный лист, в котором указывается номер емкости, общее количество емкостей, перечень упакованных предметов, их количество, тип (модель), номер в соответствии со Спецификациями настоящего Договора, вес брутто и нетто, № Договора, номер грузовика или товарного вагона, номер транспортного документа. Один экземпляр упаковочного листа в непромокаемом конверте закладывается в емкость вместе с Оборудованием, и один экземпляр, покрытый жестяной пластинкой, прикрепляется к наружной стенке емкости.

7.3. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Оборудования вследствие некачественной упаковки или консервации или неполной инструкции по хранению.

7.4. Хранение Оборудования в упаковке Поставщика на территории Заказчика должно осуществляться в соответствии с инструкциями на русском языке, которые должны быть переданы Заказчику не менее чем за 1 (один) месяц до прибытия первой партии Оборудования по Адресу поставки.

7.5. Каждая емкость для перевозки не должна превышать следующих размеров:

длина - ______ мм, ширина – ______ мм, высота – _______ мм и веса более _____ кг.

7.6. В случае, если отдельные емкости будут превышать указанные размеры хотя бы по одному показателю, Поставщик должен согласовать с Заказчиком до упаковки Оборудования размеры таких емкостей.

7.7. Распаковка грузов (за исключением распаковки в целях таможенного досмотра) будет происходить в присутствии уполномоченных представителей Поставщика и Заказчика. Если при распаковке емкостей для перевозки будет обнаружена недостача Оборудования или его частей, Поставщиком и Заказчиком составляется соответствующий рекламационный акт, подписываемый Сторонами. Поставщик обязан поставлять отсутствующие и/или недостающие позиции в возможно короткий срок, согласованный с Заказчиком. Такой срок не может превышать 10 (Десяти) календарных дней, с даты подписания Сторонами рекламационного акта.

7.8. Если Заказчик производит распаковку прибывшего Оборудования самостоятельно в отсутствие полномочного представителя Поставщика, не прибывшего в срок, назначенный Заказчиком, то Заказчик составляет акт, описывающий поставленное Оборудование, и в случае необходимости рекламационный акт в соответствии с п. 7.8 настоящего Договора. Поставщик обязан устранить замечания, указанные в рекламационном акте в соответствии с порядком, приведенным в п. 7.8. настоящего Договора.

8. МАРКИРОВКА.

8.1. Емкости для перевозки маркируются с 3-х сторон. На каждую емкость наносится несмываемой краской следующая маркировка на русском (и английском, в случае поставки из-за границы) языках:

Договор №______________

ПОСТАВЩИК_____________________

ЗАКАЗЧИК_____________________

Место назначения (Адрес поставки):_____________________________

№___/Общее количество емкостей________________

Вес нетто/брутто (кг)_____________/______________

Размеры (см): (длина*ширина*высота)_________*_____________*_____________

На все емкости, требующие специального обращения, наносится дополнительная маркировка:

Осторожно

Верх

Не кантовать

Или другая необходимая маркировка

8.2. Ящики и другие виды емкостей нумеруются дробными числами, причем числитель будет означать порядковый номер ящика, а знаменатель общее количество емкостей одной комплектной единицы Оборудования.

8.3. На грузовых емкостях высотой более 1 метра и весом более 500 кг должен быть указан соответствующим знаком центр тяжести, а также места застройки.

9. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

9.1. Поставщик обязан:

9.1.1. Информировать Заказчика о ходе выполнения Договора и о готовности Оборудования к отгрузке перевозчику, сообщать Заказчику точное время и дату поставки Оборудования в Адрес поставки.

9.1.2. В течение 24 часов после отгрузки Поставщик сообщает Заказчику по телексу, электронной почте или факсу следующие данные:

- номер Договора с перевозчиком;

- наименование Оборудования;

- дата отгрузки перевозчику;

- вид транспорта и его номер;

- номер накладной;

- количество емкостей (коробок);

- вес брутто и нетто.

9.1.3.Получить все необходимые в соответствии с применимым законодательством разрешения (лицензия) на ввоз в Россию Оборудования по настоящему Договору.

9.1.3. Одновременно с поставкой Оборудования передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных. В графе «получатель» Поставщик должен указать номер Договора, Заказчика, его почтовый адрес, Адрес поставки.

9.1.4. С каждой партией Оборудования Поставщик направит следующую товаросопроводительную документацию:

-  упаковочные листы;

-  копию счета;

-  документ, подтверждающий страну происхождения поставляемого Оборудования;

- копию сертификата соответствия Госстандарта РФ (сертификат качества).

9.1.5. Участвовать в приемке Оборудования в соответствии со ст. 11 настоящего Договора. За свой счет устранять недостатки Оборудования и некомплектность в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента заявления о них Заказчиком с несением всех расходов, связанных с выполнением данного обязательства.

9.1.6. В случае поставки некачественного Оборудования или Оборудования, не соответствующего условиям Договора по ассортименту, маркам и/или техническим характеристикам, по указанию Заказчика, заменить его на Оборудование, соответствующее условиям настоящего Договора. При невозможности замены некачественного Оборудования, с согласия Заказчика, вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты такого Оборудования, в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня получения соответствующего требования от Заказчика.

9.1.7. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика несет Поставщик.

9.1.8. Предоставлять Заказчику для предварительного одобрения список возможных соисполнителей (поставщиков) по любым видам Работ (Оборудования) не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты подписания соответствующих договоров с этими соисполнителями (поставщиками), с указанием существенных условий таких договоров. Согласие или отказ в одобрении заключения Поставщиком соответствующих договоров должны быть сообщены Заказчиком Поставщику письменно в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего списка от Поставщика. Заказчик имеет право отклонить кандидатуру любого соисполнителя (поставщика), кроме случаев, когда на рынке существует только одна кандидатура такого соисполнителя (поставщика), о чем Поставщик должен представить Заказчику соответствующее письменное обоснование в рамках вышеуказанного списка.

9.1.9. Информировать Заказчика о заключении договоров с соисполнителями (поставщиками) по мере заключения таких договоров. Такая информация должна содержать предмет договора, описание обязанностей соисполнителя (поставщика), наименование, адрес, банковские реквизиты и номер лицензии соисполнителя (поставщика), гарантийный период, устанавливаемый соисполнителем (поставщиком) на выполняемые Работы (поставляемое Оборудование).

9.1.10. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение Работ по настоящему Договору привлеченными соисполнителями, за координацию их деятельности и соблюдение сроков согласно п. 3.1 настоящего Договора. Все расчеты с соисполнителями будут осуществляться Поставщиком самостоятельно. Заказчик не несет никакой материальной или юридической ответственности в случае возникновения претензий к Поставщику со стороны соисполнителей. За действия третьих лиц, привлеченных Поставщиком для выполнения Работ, Поставщик отвечает перед Заказчиком, как за свои собственные.

9.2.  Заказчик обязан:

9.2.1. Передать Поставщику одновременно с заключением настоящего Договора на период выполнения Работ экспертное заключение по экспертизе Проектной документации, проведенной в части Работ, и утвержденную в установленном порядке Проектную документацию.

9.2.2. Принять от Поставщика либо привлеченных Поставщиком в соответствии с настоящим Договором со-поставщиков емкости с Оборудованием (ящики, контейнеры) по количеству в соответствии с информацией, предоставленной Поставщиком Заказчику в соответствии с п. 9.1.2. настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно количества емкостей (ящиков, контейнеров) в течение 3 (Трех) дней с даты доставки Оборудования по Адресу поставки подписать предоставляемый Поставщиком Акт приемки емкостей (ящиков, контейнеров) по количеству.

9.2.3. Обеспечить Поставщику доступ к имущественному комплексу, расположенному по Адресу поставки (далее по тексту – «Объект»), для выполнения обязательств по Договору.

9.2.4. Принять от Поставщика Оборудование, и все Работы, предусмотренные настоящим Договором, посредством подписания в течение 3 (Трех) дней с даты пуска всего предусмотренного настоящим Договором Оборудования в эксплуатацию Акта приемки Оборудования и пуска Оборудования в эксплуатацию по Адресу поставки.

9.2.5. Произвести Поставщику оплату Цены Договора в полном объеме и в порядке, установленном настоящим Договором.

9.2.6. Возвратить Поставщику обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Акта приемки Оборудования и пуска Оборудования в эксплуатацию по Адресу поставки.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

10.1. Качество Оборудования и Работ по настоящему Договору должно соответствовать техническим условиям, указанным в Проектной документации и подтверждаться сертификатами качества.

10.2. Поставщик гарантирует, что:

а) поставляемое Оборудование является новым, неиспользованным, не имеет дефектов и соответствует действующим стандартам, существующим в стране Поставщика и стране производителя Оборудования для данного вида Оборудования на период действия настоящего Договора;

б) при изготовлении, сборке, монтаже, наладке и пуске в эксплуатацию Оборудования были применены высококачественное оборудование, инструменты и материалы, новые узлы, агрегаты и комплектующие изделия и была обеспечена первоклассная обработка и техническое исполнение и обеспечение Оборудования и места его установки;

в) техническая документация, поставляемая Поставщиком, является комплектной и достаточной для сборки, эксплуатации и технического обслуживания Оборудования;

г) безотказную работу Оборудования в соответствии с назначением Оборудования в период гарантийного срока.

10.3. Гарантия Поставщика действует в соответствии с гарантийными сроками предприятия-изготовителя Оборудования, но составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты оформления Акта приемки Оборудования и пуска Оборудования в эксплуатацию по Адресу поставки. Датой пуска Оборудования в эксплуатацию считается дата подписания сторонами Акта о пуске Оборудования в эксплуатацию.

10.4. Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется Поставщиком в период Гарантийного срока с выездом на место пуска Оборудования в эксплуатацию в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика.

10.5. В период действия Гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену любой неисправной части (деталей, узлов, элементов, агрегатов) Оборудования, если неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественными материалами и/или действиями/бездействиями Поставщика и/или привлеченным им лиц, и не является результатом действия непреодолимой силы, неправильного (не в соответствии с инструкцией по эксплуатации) обращения, результатом внесения изменений в Оборудование или его повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц.

10.6. Если в период действия Гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части Оборудования, на такую замененную или отремонтированную часть срок действия гарантии соразмерно продлевается на срок ремонта или замены такой части Оборудования.

10.7. Если Поставщик не направит своего представителя Заказчику в сроки, установленные п. 10.4 настоящего Договора, Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт о скрытых недостатках Оборудования, который является окончательным и обязательным для Поставщика в части исполнения изложенных в нем требования Заказчика, и направляет его Поставщику по факсу с последующим подтверждением заказной почтой.

10.8. Все дефекты, выявленные в Оборудовании в период Гарантийного срока, Поставщик обязуется устранить в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения письменного требования Заказчика, если иной срок устранения дефектов не определен по соглашению Сторон. В случае обнаружения в период Гарантийного срока некомплектности Оборудования, Поставщик обязуется в срок, согласованный Сторонами, доукомплектовать Оборудование.

11. СДАЧА-ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ.

11.1. При осуществлении приемки емкостей с Оборудованием (ящиков, контейнеров) по количеству до подписания Акта приемки емкостей с Оборудованием (ящиков, контейнеров) по количеству Заказчик совершает необходимые действия, обеспечивающие принятие емкостей с Оборудованием (ящиков, контейнеров) по количеству согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству (Утв. Постановлением Госарбитража СССР от 01.01.2001 N П-6) и ст. 513 Гражданского кодекса России.

11.2. При осуществлении приемки и пуска в эксплуатацию Оборудования до подписания Акта приемки Оборудования и пуска Оборудования в эксплуатацию по Адресу поставки Заказчик совершает необходимые действия, обеспечивающие принятие Оборудования и его сборки, монтажа, наладки и пуска в эксплуатацию согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 01.01.2001 N П-7) и ст. 513 Гражданского кодекса России.

11.3. Оборудование сдается Поставщиком и принимается Заказчиком:

- по качеству – в соответствии с сертификатом качества и/или паспортом, выданным заводом-изготовителем;

- по количеству – согласно количеству единиц и весу, указанным в транспортных накладных и упаковочных листах.

11.4. Сборка, наладка, пуск в эксплуатацию Оборудования и инструктаж сотрудников Заказчика проводятся Поставщиком в сроки, согласованные Сторонами, в пределах периода, указанного в п. 3.1. настоящего Договора.

11.5. При наличии у Заказчика претензий по комплектности или качеству Оборудования или качеству его сборки, монтажа, наладки и пуска в эксплуатацию Заказчик и Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней составляют рекламационный акт с указанием претензий и сроков их устранения. Соответственно, Акт приемки емкостей для перевозки Оборудования (ящиков, контейнеров) по количеству или Акта приемки Оборудования и пуска Оборудования в эксплуатацию по Адресу поставки в этом случае подписывается не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента устранения соответствующих претензий.

11.6. Техническая документация на русском языке (паспорт изготовителя, санитарно-эпидемиологическое заключение, сертификаты, инструкции по эксплуатации, содержащие требования фирмы-производителя или Поставщика к условиям эксплуатации Оборудования, и другие документы) передаются Поставщиком Заказчику одновременно с поставляемым Оборудованием.

Поставка Оборудования без технической документации считается ненадлежащей и такое Оборудование не подлежит оплате до момента передачи на него необходимой документации.

11.7. Право собственности на Оборудование, а также риски его повреждения или гибели переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта приемки Оборудования и пуска Оборудования в эксплуатацию по Адресу поставки.

11.8. В случае обнаружения в Оборудовании видимого дефекта или скрытого дефекта изготовления, выявленного в период Гарантийного срока, Поставщик обязуется в срок не более 10 (Десяти) календарных дней с момента получения письменного требования Заказчика за свой счет устранить эти дефекты или заменить бракованное Оборудование на Оборудование надлежащего качества. Если Поставщик не выполняет эти обязательства, Заказчик вправе привлечь третье лицо для устранения дефектов и поставки необходимого Оборудования. Такие затраты обязан возместить Заказчику Поставщик, или такие затраты могут быть возмещены Заказчиком из средств обеспечения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

12. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ.

12.1. Заказчик имеет право посылать своих инспекторов на заводы-изготовители для проверки хода изготовления и качества изготовляемого Оборудования и используемых материалов, а также для участия в испытаниях Оборудования.

12.2. Поставщик обязан перед упаковкой подвергнуть испытанию изготовленное Оборудование в соответствии с условиями Договора, а в случае отсутствия таковых - в соответствии с условиями, существующими в данной отрасли промышленности страны Поставщика и страны производителя Оборудования. О результатах испытания составляется соответствующий протокол испытания Оборудования.

12.3. О готовности Оборудования к испытанию Поставщик извещает Заказчика не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до начала испытания.

Если к назначенному сроку представитель Заказчика не прибудет на место проведения испытания, Поставщик проводит испытание в его отсутствие.

12.4. Протокол испытания Оборудования вне зависимости от его содержания и результатов соответствующих испытаний не освобождает Поставщика от его обязательств, обусловленных Разделом 10 настоящего Договора.

Окончательные испытания и приемка Оборудования осуществляются в России по Адресу поставки. По результатам испытаний подписывается Акта приемки Оборудования и пуска Оборудования в эксплуатацию по Адресу поставки или Акт о выявленных недостатках.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством России.

13.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Оборудования, установленных настоящим Договором, а также в случае нарушения сроков выполнения прочих Работ по настоящему Договору: доставки, разгрузки, сборки, монтажа, наладки, пуска в эксплуатацию Оборудования и инструктажа специалистов Заказчика, других Работ, приведенных в Проектной документации, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки поставки Оборудования (выполнения Работ), начиная со дня, следующего за днем истечения срока поставки соответствующего Оборудования (выполнения соответствующих Работ), установленного Графиком поставки и выполнения Работ и до дня фактической поставки (выполнения Работ). Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% стоимости не произведенной поставки (не выполненных Работ) за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка срока исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

13.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком оплаты Цены настоящего Договора в порядке, указанном в Разделе 4 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки соответствующего платежа, начиная со дня, следующего за днем истечения срока осуществления соответствующего платежа и до дня фактического осуществления платежа. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченного платежа, но не более 5% от суммы такого платежа. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине Поставщика либо по причине несвоевременного получения средств из федерального бюджета в рамках финансирования проекта, в соответствии с п. 2.5. настоящего Договора.

13.4. В случае поставки или пуска в эксплуатацию Оборудования, не соответствующего по ассортименту, маркам или по прочим техническим характеристикам условиям Договора, такая поставка или пуск в эксплуатацию считается просроченной и к Поставщику применяется неустойка, предусмотренная п. 13.2. настоящего Договора. Начисление неустойки производится с момента, когда Оборудование должно было быть поставлено или пущено в эксплуатацию по условиям настоящего Договора до дня фактического исполнения соответствующего обязательства.

13.5. При неисполнении обязательства по замене (устранению) брака и/или некомплектности Оборудования в сроки, установленные в п. 11.8. настоящего Договора, в том числе в период Гарантийного срока эксплуатации, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% стоимости бракованного и/или некомплектного Оборудования, а также компенсирует ему в полном объеме убытки, причиненные поставкой бракованного (некомплектного) Оборудования.

13.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательства по передаче Заказчику товарной накладной вместе с Оборудованием и/или счета-фактуры Заказчик вправе применить к Поставщику штраф в размере 100 (Сто) рублей за каждый день задержки предоставления какого-либо из указанных документов до дня предоставления документов.

13.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, указанного в п. 14.4. настоящего Договора, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 3% от Цены Договора за каждые полные или неполные 10 банковских дней такой просрочки.

13.8. Неустойка и штраф исчисляются, исходя из стоимости обязательства без учета НДС, и уплачиваются виновной Стороной на основании письменной претензии и выставленного ей другой Стороной счета. Претензия и счет высылаются в адрес виновной Стороны заказной почтой по адресу, указанному Стороной в настоящем Договору.

13.9. Штрафные санкции, предъявленные Поставщику в рамках настоящего Договора, а также убытки, причиненные ненадлежащим исполнением им своих обязательств по настоящему Договору, в части, не покрытой штрафными санкциями, удерживаются за счет суммы представленного Поставщиком обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору. В случае, если понесенные Заказчиком убытки превышают сумму предоставленного Поставщиком указанного обеспечения, Поставщик обязуется компенсировать ущерб в части, не покрытой обеспечением.

13.10. Уплата неустойки, штрафов и пени, а также возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств, не освобождает Сторону, их уплатившую, от исполнения обязательства по Договору в натуре.

13.11. Размер неустоек не подлежит изменению в арбитражном порядке.

14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

14.1. Поставщик обязан предоставить Заказчику до даты заключения настоящего Договора обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему Договору, включая обязательство о предоставлении вместе с Оборудованием гарантий производителя на Оборудование, в размере __________ (_________) рублей (НДС не облагается), в виде _____________________ (Приложение № ___ к настоящему Договору) сроком действия до окончания действия настоящего Договора.

Примечание: В подтверждение предоставления обеспечения исполнения Договора Поставщик прикладывает:

- либо оригинальный экземпляр банковской гарантии и копию генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию;

- либо платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанцию в случае наличной формы оплаты), оригинальную выписку из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент» на расчетный счет Заказчика.

14.2. Заказчик имеет право удовлетворить свои претензии к Поставщику за счет Обеспечения исполнения Договора во всех случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком обязательств по Договору.

14.3. После подписания Акта приемки Оборудования и пуска Оборудования в эксплуатацию по Адресу поставки в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика, Заказчик возвращает Поставщику Обеспечение исполнения Договора, при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору.

14.4. В случае продления сроков поставки или увеличения объемов поставки по настоящему Договору, а также в случае, если по каким-либо причинам Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней с моменты наступления любого из вышеуказанных событий предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее Обеспечение исполнения настоящего Договора. Условия нового Обеспечения Поставщик обязан согласовать с Заказчиком.

15. АРБИТРАЖ

15.1. Поставщик и Заказчик примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.

15.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. ФОРС-МАЖОР

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся

контролю Сторон, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

16.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты наступления вышеуказанных обстоятельств в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

16.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или в которой произошло такое событие (либо Торговой палатой государства стороны, заявляющей о таких обстоятельствах).

16.4. Неуведомление, несвоевременное и/или ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающие от ответственности за неисполнение обязательства.

16.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Договору, период их выполнения будет продлен на срок действия указанных обстоятельств.

16.6. Если действие непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, Стороны примут решение о целесообразности дальнейшего исполнения Договора. Каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Договора, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, должна быть письменно подтверждена Сторонами и оформлена дополнительным соглашением к настоящему Договору.

17.2. Изменение условий договора допустимо в случаях изменения потребностей заказчика.

17.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами теряют силу.

17.4. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнениями Сторонами всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

17.5. Настоящий Договор считается исполненным после выполнения Сторонами всех обязательств по нему и завершения расчетов.

17.6. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются применимым законодательством.

17.7. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и содержит ________ листов.

17.8. На момент подписания настоящего Договора Поставщик гарантирует наличие у него всех необходимых прав, разрешений, лицензий, свидетельств и т. д. для выполнения Работ по Договору и передачи Заказчику полученных результатов и прав.

17.9. Перечень Приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение – Копия Протокол № __ от «__»______ 2011 г.

Приложение – Спецификации Оборудования.

Приложение – График поставки и выполнения работ.

Приложение – Оригинал документа (ов), подтверждающего (их) предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору.

18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик: _______________ / _______________ / м. п.

Заказчик: -холдинг» _______________ / _______________ / м. п.

ЧАСТЬ V.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на реализацию проектов -холдинг»

Лот № 1 – Техническое перевооружение и реконструкция производства, 1 этап , г. Ульяновск

Сведения об объекте капитального строительства

Наименование объекта: Техническое перевооружение и реконструкция производства, 1 этап , г. Ульяновск компания «Авиаприбор-холдинг» г. Москва.

Почтовый (строительный) адрес объекта: 432071. , .

Источник финансирования: Федеральный бюджет.

Объект включен в ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на г.».

Технико-экономические показатели объекта

Наименование показателя	Ед. измерения	Величина
Численность работающих	чел.	18
Площадь застройки	м2	1989,0
Общая площадь		7920,4
в том числе:	м2
- реконстр. участки		372,24
Строительный объём	mj	39706,2
Эксплуатационные показатели:
- Общая установленная мощность	кВт	227,29
- Расчётная электрическая мощность	кВт	134,9
- Годовое потребление электроэнергии	МВт'ч	365,0
- Расход воды:
- на хозяйственно-бытовые нужды	м3/сут	10
- на технологические нужды		70
-. Водоотведение в сети канализации	м7сут	80
- Тепло, в том числе:	Гкал/ч
- на отопление	Вт
	Гкал/год	сущ.
- на вентиляцию	Вт	37819
-. Расчётная холодопроизводительность	кВт	49,3
- Расход сжатого воздуха	нмэ/мин	0,12
	тыс. нм3/год	240
- Расход технических газов:
- Азот (ёмкость = 40 л)	баллон/сут	0,125/36
- Аргон (ёмкость = 40 л)	баллон/год	0,083/24
- Гелий (ёмкость = 40 л)		0,083/24
Продолжительность строительства	мес.	5,5

Описание результатов инженерных изысканий