Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
9.1 Разработка и информационно-техническая поддержка интернет-ресурса Федерального дорожного агентства по аспектам строительства федеральной автодороги «Амур» Чита-Хабаровск:
-разработка и техническое сопровождение ресурса www. ***** (доработка формата представления информации, поддержка функционирования средств администрирования сайта, создание новых разделов и др.) в соответствии с нижеперечисленной основной структурой:
О дороге
· Предыстория
· Географические и климатические особенности
· Этапы строительства
Открытие проезда
Фотогалерея
- обеспечение круглосуточной работоспособности интернет-ресурса по аспектам строительства федеральной автодороги «Амур» Чита-Хабаровск (www. *****) (в том числе организация услуг хостинга, продления домена и т. д.);
- информационное наполнение разделов интернет-ресурса по аспектам строительства федеральной автодороги «Амур» Чита-Хабаровск (www. *****).
9.2 Ведение, информационно-техническая поддержка интернет-сайта Федерального дорожного агентства:
- ежедневная подготовка информационных материалов, полученных от Заказчика, о деятельности Федерального дорожного агентства и дорожном хозяйстве России, текстовая обработка материалов (корректура, редактирование и др.), обработка графических, фото - и других материалов в необходимом формате, размещение в соответствующих разделах сайта в соответствии с нижеперечисленной структурой:
- О ФДА
- Росавтодор (ст.13 п.1.1.а, б 8-ФЗ) Положение о ФДА (п. I.2 ПП-953) Регламент ФДА (ст.13 п.1.2.г 8-ФЗ) Центральный аппарат (ст.13 п.1.1.а, д 8-ФЗ; п. I.3-4 ПП-953) График приема граждан (ст.13 п.1.9.а 8-ФЗ) Общественная приемная (ст.13 п.1.9 8-ФЗ; п. VII.49,50 ПП-953) Организации дорожного хозяйства (ст.13 п.1.1.г 8-ФЗ; п. I.4 ПП-953)
- Понятие дороги Основные термины Мировой опыт Классики говорят
- Дорожное хозяйство России (п. III.21 ПП-953) Карта автодорог (ст.13 п.2 8-ФЗ; п. VIII.56 ПП-953) Классификация автодорог (п. II.9 ПП-953) Строительство (п. III.16 ПП-953)
- Подготовка к саммиту АТЭС-2012 Олимпийские объекты " Амур" Чита-Хабаровск Пусковые объекты Дорожно-строительные работы (п. III.16 ПП-953)
- Автомобильные дороги Паводок 2010 (ст.13 п.1.4 8-ФЗ; п. III.25 ПП-953)
- Общая информация Концессионные соглашения
- Финансирование (ст.13 п.1.7.б 8-ФЗ; п. IV.31 ПП-953) Малый и средний бизнес (ст.13 п.1.9.а 8-ФЗ; п. VII.49,50,52 ПП-953)
- ФЦП "Развитие транспортной системы России ( годы)" (ст.13 п.1.3 8-ФЗ; п. III.19,20 ПП-953) Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года (ст.13 п.1.3 8-ФЗ; п. III.19,20 ПП-953) Программа повышения безопасности дорожного движения до 2012 г. (ст.13 п.1.3 8-ФЗ; п. III.19,20 ПП-953)
- Выступления, доклады (ст.13 п.1.6 8-ФЗ; п. III.21,24 ПП-953) Совещания, встречи, рабочие поездки (п. III.23 ПП-953) Вести регионов (п. III.27 ПП-953)
- Кодификация нормативно-правовых актов (ст.13 п.1.2.а 8-ФЗ)
- Организация работ Контроль Содержание автомобильных дорог Прочие Акты об эксплуатации Общие положения Совершенствование системы управления Контроль за деятельностью управлений Конференции, семинары Совещания Выставки Акты по установлению праздничных дат Разработка проектов договоров Лицензирование Разметка дорог Перевозка Правила перевозки Весовой контроль Размещение объектов дорожного сервиса и рекламы Обеспечение сохранности автодорог Лизинг О проведении конкурса Сертификация, метрологическое обеспечение Организация платных автомобильных дорог Программы и предложения Государственные программы Проведение конкурса на лучшую подрядную организацию Акты в области организации разработки Утверждение перечней и титульных списков строек Прием в эксплуатацию объектов строительства Утверждение инженерных проектов Распоряжения Росавтодора Прочие ТЭО развития автодорог Правила, положения, стандарты Акты по осуществлению контроля Утверждение перечней и титульных списков строек
- Научно-техническое обеспечение (п. III.16 ПП-953) Отраслевые банки данных (ст.13 п.1.1.е 8-ФЗ) Конференции, выставки, семинары (п. III.16,23 ПП-953) Техническое регулирование (ст.13 п.1.2.г 8-ФЗ; п. II.11 ПП-953) Внедрение новых технологий (ст.13 п.1.2.г 8-ФЗ; п. II.11 ПП-953) Информационное обеспечение (п. III.16 ПП-953) Фонды переводов (ст.13 п.1.1.е 8-ФЗ; п. VIII.53 ПП-953) Зарубежные технологии (ст.13 п.1.1.е 8-ФЗ) Программа расчета экономической эффективности инноваций (ст.13 п.1.1.е 8-ФЗ)
- Объявления о торгах (ст.13 п.1.2.в 8-ФЗ; п. III.28 ПП-953) Графики торгов (п. III.28,29 ПП-953)
- Работа с кадрами (п. VI.46,47 ПП-953) Вакансии (ст.13 п.1.8.а, б,в, г,д 8-ФЗ; п. VI.38-44 ПП-953)
o Образовательные учреждения (ст.13 п.1.8.е 8-ФЗ; п. VI.45 ПП-953)
· Погода (ст.13 п.1.4 8-ФЗ; п. III.25 ПП-953)
- Обратная связь (ст.13 п.2 8-ФЗ; п. VIII.56 ПП-953) Из жизни ФДА (ст.13 п.2 8-ФЗ; п. VIII.56 ПП-953) Комментарии Росавтодора (ст.13 п.2 8-ФЗ; п. VIII.56 ПП-953) Система интернет-сайтов Росавтодора (ст.13 п.1.1.в, г 8-ФЗ; п. I.5,6 ПП-953) Интернет ресурсы (ст.13 п.1.1.в, г 8-ФЗ) Отраслевая пресса (ст.13 п.2 8-ФЗ; п. VIII.56 ПП-953) Сообщения СМИ (ст.13 п.2 8-ФЗ; п. VIII.56 ПП-953) Дорожный музей (ст.13 п.2 8-ФЗ; п. VIII.56 ПП-953) Страницы истории (ст.13 п.2 8-ФЗ; п. VIII.56 ПП-953) Фотогалерея (ст.13 п.2 8-ФЗ; п. VIII.56 ПП-953)
- проведение фото и видеосъемок, хранение и пополнение фото и видеоархива;
-разработка дизайна и создание флэш-баннеров, привлекающих внимание посетителей сайта;
- создание архивных баз данных, поддержка закрытых разделов;
-техническое сопровождение основных разделов сайта Агентства (профилактическая проверка работы программного обеспечения сайта, поддержка работоспособности программных модулей на сайте, доработка формата представления информации, поддержка функционирования средств администрирования сайта, создание новых разделов и др.);
-техническое сопровождение разделов «Малый и средний бизнес» и «Карта автодорог» (профилактическая проверка работы программного обеспечения разделов, поддержка работоспособности программных модулей, доработка формата представления информации и др.);
-осуществление контроля обновления информации, ведение статистического наблюдения за посещением сайта, проведение поисковой оптимизации сайта (не менее одного раза за период исполнения государственного контракта);
- обеспечение круглосуточной работоспособности существующих интернет-ресурсов Федерального дорожного агентства, выход на которые осуществляется с интернет-сайта www. *****, (в том числе их техническое сопровождение, организация услуг хостинга, продления домена и т. д.).
- организация поддержки следующих доменных имен в зоне РФ: РОСАВТОДОР. РФ, ФДА. РФ, ФАД. РФ, ФЕДЕРАЛЬНОЕ-ДОРОЖНОЕ-АГЕНТСТВО. РФ
9.3 Разработка официального сайта Федерального дорожного агентства:
Разработка официального сайта Федерального дорожного агентства представляет собой комплекс работ, создающих наиболее эффективные условия функционирования интернет-сайта Росавтодора для удовлетворения требований действующего законодательства, в частности, приведенным выше 8-ФЗ и ПП-953, регламентирующих структуру и состав информации.
Работы проводятся с учетом требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сайтом Федерального дорожного агентства (согласно ПП-953 и протоколу заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 01.01.01 г. № 92 (раздел XII, пункт 2)):
1. Информация, размещаемая на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
а) должна быть круглосуточно доступна пользователям информацией и информационным системам для получения, ознакомления и использования без взимания платы за ознакомление с информацией или иное ее использование и иных ограничений;
б) должна быть доступна пользователям информацией без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя информацией требует заключения пользователем лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информацией платы;
в) не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользователя информацией с ее содержанием без использования иного программного обеспечения или технических средств, чем веб-обозреватель. Доступ к информации, размещенной на официальном сайте Агентства, не может быть обусловлен требованием регистрации пользователей информации или предоставления ими персональных данных, а также требованием заключения ими лицензионных или иных соглашений.
2. При необходимости проведения плановых технических работ, в ходе которых доступ пользователей информацией к информации, размещенной на официальном сайте Агентства, будет невозможен, уведомление об этом должно быть размещено на главной странице официального сайта не менее чем за сутки до начала работ.
В случае возникновения технических неполадок, неполадок программного обеспечения или иных проблем, влекущих невозможность доступа пользователей информацией к официальному сайту Агентства или к его отдельным страницам, на официальном сайте Агентства должно быть размещено в срок, не превышающий 2 часов с момента возобновления доступа, объявление с указанием причины, даты и времени прекращения доступа, а также даты и времени возобновления доступа к информации.
3. Текстовая информация размещается на официальном сайте Агентства в формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»).
Нормативные правовые и иные акты, проекты актов, судебные постановления, доклады, отчеты, договоры, обзоры, прогнозы, протоколы, заключения, статистическая информация, образцы форм и иных документов дополнительно к гипертекстовому формату размещаются на официальном сайте Агентства в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах пользователей, и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра («документ в электронной форме»).
Нормативные правовые и иные акты, а также судебные постановления могут дополнительно размещаться на официальном сайте Агентства в графическом формате в виде графических образов их оригиналов («графический формат»).
4. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения пользования официальным сайтом Агентства, а также форматы размещенной на нем информации должны:
а) обеспечивать немедленный и свободный доступ пользователей к информации, размещенной на официальном сайте Агентства. Пользование информацией, размещенной на официальном сайте Агентства, не может быть обусловлено требованием использования пользователями информацией определенных веб-обозревателей или установки на технические средства пользователей информацией программного обеспечения, специально созданного для доступа к информации, размещенной на официальном сайте Агентства;
б) предоставлять пользователям информацией возможность беспрепятственного поиска и получения всей текстовой информации, размещенной на официальном сайте Агентства, включая поиск документа среди всех документов, опубликованных на сайте, по его реквизитам, содержанию документа, а также по фрагментам текста, содержащегося в размещенном на официальном сайте Агентства документе;
в) предоставлять пользователям информацией возможность поиска и получения информации, размещенной на официальном сайте Агентства, средствами автоматизированного сбора данных в сети Интернет, в том числе поисковыми системами;
г) предоставлять пользователям информацией возможность определить время и дату размещения информации, а также дату и время последнего изменения информации на официальном сайте;
д) обеспечивать работоспособность действующего официального сайта Агентства под нагрузкой, определяемой числом обращений к сайту пользователями информации, двукратно превышающей максимальное суточное число обращений к сайту пользователей информацией, зарегистрированных за последние 6 месяцев эксплуатации официального сайта Агентства;
е) обеспечивать учет посещаемости всех страниц официального сайта Агентства путем размещения на всех страницах официального сайта программного кода («счетчика посещений»), предоставляемого общедоступными системами сбора статистики в сети Интернет и обеспечивающего фиксацию факта посещения страницы пользователем информации;
ж) обеспечивать бесплатное раскрытие в сети Интернет сводных данных о посещаемости официального сайта (количество посещений и уникальных посетителей официального сайта Агентства, его отдельных страниц по часам, дням и месяцам), хранение и доступность пользователям информацией указанных сводных данных за последние три года;
з) обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и использования текстовой информации, размещенной на официальном сайте Агентства, при выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб-обозревателе;
и) предоставлять пользователям информацией возможность пользоваться сайтом в том числе посредством клавиатуры, без необходимости удерживать отдельные клавиши определенное время или необходимости придерживаться определенной последовательности ввода, производить одновременные нажатия нескольких клавиш;
к) предоставлять пользователям информацией возможность масштабировать (увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы интерфейса официального сайта Агентства средствами веб-обозревателя.
5. Навигационные средства официального сайта Агентства должны соответствовать следующим требованиям:
а) вся размещенная на официальном сайте Агентства информация должна быть доступна пользователям информацией путем последовательного перехода по гиперссылкам, начиная с главной страницы официального сайта. Количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) должно быть не более пяти;
б) пользователю информацией должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта Агентства и о местонахождении отображаемой страницы в этой структуре;
в) на каждой странице официального сайта Агентства должны быть размешены: главное меню, явно обозначенная ссылка на главную страницу, ссылка на карту официального сайта Агентства, полное наименование Агентства;
г) заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (назначение) данной страницы, наименование текущего раздела и отображаемого документа; наименование страницы, описывающее ее содержание (назначение), должно отображаться в заголовке окна веб-обозревателя;
д) текстовый адрес в сети Интернет (универсальный указатель ресурса, URL) каждой страницы должен отображать ее положение в логической структуре сайта и соответствовать ее содержанию (назначению), а также в текстовом адресе должны быть использованы стандартные правила транслитерации.
6. Требования к средствам защиты информации официального сайта Агентства должны определяться с учетом положений пунктов 2 и 3 постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000 «Об особенностях подключения федеральных государственных информационных систем к информационно-телекоммуникационным сетям» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 21, ст. 2573). В целях защиты информации, размещенной на официальном сайте Агентства, должно быть обеспечено:
а) применение средств электронной цифровой подписи или иных аналогов собственноручной подписи при размещении, изменении или удалении информации на официальном сайте Агентства;
б) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью программного обеспечения и технологических средств ведения официального сайта Агентства, позволяющих обеспечивать учет всех действий по размещению, изменению и удалению информации на официальном сайте, фиксировать точное время, содержание изменений и уполномоченного сотрудника федерального органа исполнительной власти (территориального органа) или оператора официального сайта Агентства, совершившего изменения на официальном сайте;
в) ежедневное копирование всей размещенной на официальном сайте Агентства информации и электронных журналов учета операций на резервный материальный носитель, обеспечивающее возможность их восстановления;
г) защита информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
д) хранение резервных материальных носителей с ежедневными копиями всей размещенной на официальном сайте Агентства информации и электронных журналов учета операций - не менее одного года, с еженедельными копиями всей размещенной на официальном сайте Агентства информации - не менее двух лет, с ежемесячными копиями всей размещенной на официальном сайте Агентства информации - не менее трех лет.
7. Информация размещается на официальном сайте Агентства на русском языке. По решению руководителя Федерального дорожного агентства отдельная информация на официальном сайте помимо русского языка может быть размещена на государственных языках республик, находящихся в составе Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или иностранных языках.
Наименования иностранных юридических и имена физических лиц, а также иностранные официальные обозначения могут быть указаны с использованием соответствующего иностранного алфавита.
В период исполнения государственного контракта должны быть выполнены:
· проектирование модели базы данных сайта, проектирование структуры пользовательского интерфейса, построение структурных схем, отражающих логику работы пользовательского интерфейса и модель бизнес – логики;
· генерация базы данных системы, программирование бизнес - логики автоматизируемых бизнес – процессов, написание запросов к базе данных согласно требованиям выполнения алгоритмов бизнес–логики, программирование пользовательского интерфейса сайта с учетом вышеуказанных требований;
· комплексная отладка модулей системы, заполнение системы начальными данными (регистрация пользователей, заполнение справочников и реестров нормативных документов и данных), конвертация данных из существующих систем, содержащих информацию (файлы Excel, Word и т. д.), в систему.
В результате проведенной с учетом всех вышеуказанных работ по разработке официального сайта Федерального дорожного агентства, осуществляется перенос всего информационного массива в базу сайта www. ***** - сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официально зарегистрированного и размещенного по доменному имени ***** (права на которое принадлежат Федеральному дорожному агентству), содержащего информацию о деятельности Федерального дорожного агентства, электронный адрес которого включает доменное имя (*****). Дальнейшие работы по информационно-технической поддержке официального сайта Федерального дорожного агентства (www. *****) проводятся в соответствии с п.10.1 настоящего технического задания.
9.4 Информационно-техническая поддержка интернет-ресурса Федерального дорожного агентства по аспектам строительства федеральной автодороги «Амур» Чита-Хабаровск:
- техническое сопровождение ресурса www. ***** (доработка формата представления информации, поддержка функционирования средств администрирования сайта, создание новых разделов и др.);
- обеспечение круглосуточной работоспособности интернет-ресурса по аспектам строительства федеральной автодороги «Амур» Чита-Хабаровск (www. *****) (в том числе организация услуг хостинга, продления домена и т. д.);
- информационное обновление интернет-ресурса по аспектам строительства федеральной автодороги «Амур» Чита-Хабаровск (www. *****) в соответствии со структурой сайта;
- ведение статистического наблюдения за посещением интернет-ресурса по аспектам строительства федеральной автодороги «Амур» Чита-Хабаровск (www. *****), проведение анонсирования в сети интернет (не менее одного мероприятия за период исполнения государственного контракта).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________*)
10. Конечный результат работы (услуги): круглосуточно функционирующий интернет-сайт Федерального дорожного агентства www. *****, обеспеченный доступ к интернет-ресурсам Росавтодора. Регулярное информационное обновление разделов сайта www. ***** о деятельности Федерального дорожного агентства и развитии дорожного хозяйства России.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________*)
11. Права сторон: Право собственности и исключительные права на результаты выполненных работ принадлежат Заказчику.
12. Условия приемки работ (услуг): акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экз., отчет о выполненных работах в 2-х экз., отражающий выполнение требований п. 0 технического задания.
13. Сроки выполнения работ (услуг):
начало: с момента заключения контракта,
окончание: 15 декабря 2010 г.
14. Особые условия:
14.1 Исполнитель с письменного согласия Заказчика имеет право привлекать для выполнения работ третьих лиц без увеличения контрактной цены.
При этом Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения работ в рамках настоящего государственного контракта.
14.2 Исполнитель должен гарантировать:
- круглосуточную работоспособность интернет-ресурсов Федерального дорожного агентства в течение не менее 10 месяцев после подписания государственного контракта;
- информационную поддержку интернет-сайтов www. ***** и www. ***** в течение не менее 10 месяцев после подписания государственного контракта.
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
ЗАКАЗЧИК: |
|
Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства | |
|
________________________ |
_________________ |
|
М. П. |
М. П. |
*) - Дополнительные условия, предложенные участником размещения заказа (в случае их наличия)
Приложение
к контракту №___
от «___»______ 2010г.
КАЛЕНДАРНЫЙ План
работ (услуг) по теме:
«Разработка, ведение, информационно-техническая поддержка интернет-сайта Росавтодора, техническая поддержка существующих интернет-ресурсов»
|
№ п./п. |
|
Срок начала – окончания работ (услуг) |
Стоимость, рублей (с учетом НДС) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ведение, информационно-техническая поддержка интернет-сайта Росавтодора: -ежедневная подготовка информационных материалов, полученных от Заказчика, о деятельности Федерального дорожного агентства и дорожном хозяйстве России, текстовая обработка материалов (корректура, редактирование и др.), обработка графических, фото - и других материалов в необходимом формате, размещение в соответствующих разделах сайта; - проведение фото и видеосъемок, хранение и пополнение фото и видеоархива; -разработка дизайна и создание флэш-баннеров, привлекающих внимание посетителей сайта; -создание архивных баз данных, поддержка закрытых разделов; -техническое сопровождение основных разделов сайта Агентства (профилактическая проверка работы программного обеспечения сайта, поддержка работоспособности программных модулей на сайте, доработка формата представления информации, поддержка функционирования средств администрирования сайта, создание новых разделов и др.); -техническое сопровождение разделов «Малый и средний бизнес» и «Карта автодорог» (профилактическая проверка работы программного обеспечения разделов, поддержка работоспособности программных модулей, доработка формата представления информации, организация услуг хостинга, продления домена и др.); -осуществление контроля обновления информации, ведение статистического наблюдения за посещением сайта, проведение поисковой оптимизации сайта (не менее одного раза за период исполнения государственного контракта)1; -обеспечение круглосуточной работоспособности существующих интернет-ресурсов Федерального дорожного агентства, выход на которые осуществляется с интернет-сайта www. *****, (в том числе их техническое сопровождение, организация услуг хостинга, продления домена и т. д.). Разработка и информационно-техническая поддержка интернет-ресурса Федерального дорожного агентства по аспектам строительства федеральной автодороги «Амур» Чита-Хабаровск: -разработка и техническое сопровождение ресурса www. ***** (доработка формата представления информации, поддержка функционирования средств администрирования сайта, создание новых разделов и др.); -- обеспечение круглосуточной работоспособности интернет-ресурса по аспектам строительства федеральной автодороги «Амур» Чита-Хабаровск (www. *****) (в том числе организация услуг хостинга, продления домена и т. д.); - информационное наполнение разделов интернет-ресурса по аспектам строительства федеральной автодороги «Амур» Чита-Хабаровск (www. *****) Подготовка отчета о выполненных работах |
С момента заключения контракта - 30 июля 2010 года | |
|
2. |
Ведение, информационно-техническая поддержка интернет-сайта Росавтодора: - ежедневная подготовка информационных материалов, полученных от Заказчика, о деятельности Федерального дорожного агентства и дорожном хозяйстве России, текстовая обработка материалов (корректура, редактирование и др.), обработка графических, фото - и других материалов в необходимом формате, размещение в соответствующих разделах сайта; - проведение фото и видеосъемок, хранение и пополнение фото и видеоархива; -разработка дизайна и создание флэш-баннеров, привлекающих внимание посетителей сайта; - создание архивных баз данных; -техническое сопровождение основных разделов сайта Агентства (профилактическая проверка работы программного обеспечения сайта, поддержка работоспособности программных модулей на сайте, доработка формата представления информации, поддержка функционирования средств администрирования сайта, создание новых разделов и др.); - техническое сопровождение разделов «Малый и средний бизнес» и «Карта автодорог» (профилактическая проверка работы программного обеспечения разделов, поддержка работоспособности программных модулей, доработка формата представления информации и др.); - осуществление контроля обновления информации, ведение статистического наблюдения за посещением сайта, проведение поисковой оптимизации сайта1; -обеспечение круглосуточной работоспособности существующих интернет-ресурсов Федерального дорожного агентства, выход на которые осуществляется с интернет-сайта www. *****, (в том числе их техническое сопровождение, организация услуг хостинга, продления домена и т. д.). Информационно-техническая поддержка интернет-ресурса Федерального дорожного агентства по аспектам строительства федеральной автодороги «Амур» Чита-Хабаровск: - обеспечение круглосуточной работоспособности интернет-ресурса по аспектам строительства федеральной автодороги «Амур» Чита-Хабаровск (www. *****) и его техническое сопровождение (доработка формата представления информации, поддержка функционирования средств администрирования сайта и др.); - информационное обновление интернет-ресурса по аспектам строительства федеральной автодороги «Амур» Чита-Хабаровск (www. *****) в соответствии со структурой сайта; - ведение статистического наблюдения за посещением интернет-ресурса по аспектам строительства федеральной автодороги «Амур» Чита-Хабаровск (www. *****); - проведение анонсирования в сети интернет1. Подготовка отчета о выполненных работах |
02 августа - 2010 года | |
|
3. |
Ведение, информационно-техническая поддержка интернет-сайта Росавтодора: - ежедневная подготовка информационных материалов, полученных от Заказчика, о деятельности Федерального дорожного агентства и дорожном хозяйстве России, текстовая обработка материалов (корректура, редактирование и др.), обработка графических, фото - и других материалов в необходимом формате, размещение в соответствующих разделах сайта; - проведение фото и видеосъемок, хранение и пополнение фото и видеоархива; -разработка дизайна и создание флэш-баннеров, привлекающих внимание посетителей сайта; - создание архивных баз данных; - техническое сопровождение разделов «Малый и средний бизнес» и «Карта автодорог» (профилактическая проверка работы программного обеспечения разделов, поддержка работоспособности программных модулей, доработка формата представления информации и др.); - ведение статистического наблюдения за посещением сайта; -обеспечение круглосуточной работоспособности существующих интернет-ресурсов Федерального дорожного агентства, выход на которые осуществляется с интернет-сайта www. *****, (в том числе их техническое сопровождение, организация услуг хостинга, продления домена и т. д.); - организация поддержки следующих доменных имен в зоне РФ: РОСАВТОДОР. РФ, ФДА. РФ, ФАД. РФ, ФЕДЕРАЛЬНОЕ-ДОРОЖНОЕ-АГЕНТСТВО. РФ. Разработка официального сайта Федерального дорожного агентства: - проектирование модели базы данных сайта, проектирование структуры пользовательского интерфейса, построение структурных схем, отражающих логику работы пользовательского интерфейса и модель бизнес – логики; - генерация базы данных системы, программирование бизнес - логики автоматизируемых бизнес – процессов, написание запросов к базе данных согласно требованиям выполнения алгоритмов бизнес–логики, программирование пользовательского интерфейса сайта с учетом пункта 9.2. технического задания; - комплексная отладка модулей системы, заполнение системы начальными данными (регистрация пользователей, заполнение справочников и реестров нормативных документов и данных), конвертация данных из существующих систем, содержащих информацию (файлы Excel, Word и т. д.), в систему. Информационно-техническая поддержка интернет-ресурса Федерального дорожного агентства по аспектам строительства федеральной автодороги «Амур» Чита-Хабаровск: - обеспечение круглосуточной работоспособности интернет-ресурса по аспектам строительства федеральной автодороги «Амур» Чита-Хабаровск (www. *****); - информационное обновление интернет-ресурса по аспектам строительства федеральной автодороги «Амур» Чита-Хабаровск (www. *****) в соответствии со структурой сайта; - ведение статистического наблюдения за посещением интернет-ресурса по аспектам строительства федеральной автодороги «Амур» Чита-Хабаровск (www. *****); - проведение анонсирования в сети интернет 1. Подготовка отчета о выполненных работах |
01 октября – 2010 года | |
|
4. |
Ведение, информационно-техническая поддержка интернет-сайта Росавтодора: -ежедневная подготовка информационных материалов, полученных от Заказчика, о деятельности Федерального дорожного агентства и дорожном хозяйстве России, текстовая обработка материалов (корректура, редактирование и др.), обработка графических, фото - и других материалов в необходимом формате, размещение в соответствующих разделах сайта; - проведение фото и видеосъемок, хранение и пополнение фото и видеоархива; -разработка дизайна и создание флэш-баннеров, привлекающих внимание посетителей сайта; - создание архивных баз данных; -обеспечение круглосуточной работоспособности существующих интернет-ресурсов Федерального дорожного агентства, выход на которые осуществляется с интернет-сайта www. *****, (организация услуг хостинга, продления домена и т. д.). Информационная поддержка интернет-ресурса Федерального дорожного агентства по аспектам строительства федеральной автодороги «Амур» Чита-Хабаровск: - информационное обновление интернет-ресурса по аспектам строительства федеральной автодороги «Амур» Чита-Хабаровск (www. *****) в соответствии со структурой сайта. Подготовка отчета о выполненных работах |
01 декабря – 2010 года | |
|
Общая стоимость выполняемых работ (услуг): |
1 – выполнение работ проводится в соответствии с техническим заданием Исполнителя.
Примечание: Графа 4 заполняются участником размещения заказа в соответствии с результатами открытого конкурса.
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
ЗАКАЗЧИК: |
|
Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства | |
|
_________________ | |
|
М. П. |
М. П. |
Приложение 4 (7)
к конкурсной документации
ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (Лот № 7)
на выполнение работ (услуг)
г. Москва «___» _________ 2010г.
Федеральное дорожное агентство, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, , действующего на основании Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000, Приказа о назначении /к и доверенности от 01.01.2001 №01-33/13007,соднойстороны,и__________________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице _______________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, в соответствии с протоколом от «______» _____________ 2010 г. № _____, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ (услуг) по теме: «Ведение и комплектование отраслевого справочно-информационного фонда на основе организации работы по поиску и приобретению нормативно-технических, методических, рекомендательных документов, научно-технической литературы и др.».
1.2. Перечень и требования к выполняемым работам (услугам), являющимся предметом контракта, определяются Техническим заданием (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.3. Содержание и сроки выполнения работ (услуг) определяются Календарным планом (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего контракта.
Сроки выполнения работ (услуг):
начало – с момента подписания государственного контракта;
сдача – 15 декабря 2010 г.
1.4. Приемка выполненных работ (услуг) осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания по акту сдачи-приемки выполненных работ (услуг).
1.5. Обязательства по настоящему государственному контракту должны быть обеспечены за счет средств Исполнителя в соответствии с конкурсной документацией.
1.6. Исполнитель в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту представляет _________________________(указывается способ обеспечения обязательств: безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту, договор поручительства или передача в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по контракту составляет ______________________________ (_____________________________________________) рублей, в том числе НДС – 18 % - __________________________ рублей.
Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
Источник финансирования: федеральный бюджет, раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство», целевая статья 1008103 «Подпрограмма «Автомобильные дороги», вид расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги»
2.2. Оплата выполненных работ (услуг) производится Заказчиком в соответствии с Календарным планом (Приложение ) в течение 10 рабочих дней с момента утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг).
2.3. Цена государственного контракта, заключенного государственным заказчиком, может быть снижена по соглашению сторон в соответствии с частью 4.1 статьи 9 Федерального закона от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Перечень отчетных материалов, подлежащих сдаче Исполнителем Заказчику по окончании работ (услуг), определяется Техническим заданием (Приложение 1).
3.2. Передача Заказчику отчетных материалов осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
3.3. При завершении работ (услуг) Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах, с приложением отчетных материалов, предусмотренных Техническим заданием и условиями настоящего контракта в двух экземплярах.
3.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) дней со дня получения от Исполнителя акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) и отчетных материалов, указанных в п.3.3 государственного контракта, обязан рассмотреть полученные отчетные материалы и при отсутствии замечаний подписать и утвердить акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг).
При наличии замечаний Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненной работы (услуги) по причине несоответствия Техническому заданию (Приложение 1), Календарному плану или условиям контракта с указанием срока для устранения замечаний, но не менее 5 (пяти) рабочих дней.
После представления доработанных отчетных материалов, приемка работ (услуг) осуществляется в соответствии с п.3.3. и п.3.4. настоящего контракта.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных в контракте, стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленных настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель при нарушении контрактных обязательств уплачивает Заказчику:
- за нарушение Исполнителем срока окончания работ (услуг), установленного в пункте 1.3. Контракта – неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств;
- за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ (услуг), предусмотренных календарным планом работ (приложение № 2 к Контракту) - неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств;
- при не обеспечении Исполнителем требуемого качества работ (услуг), т. е. несоответствии выполненных работ (услуг) требованиям, установленным техническим заданием на выполнение работ (услуг) (приложение № 1 к Контракту) - штраф в размере 10 % от стоимости соответствующего этапа Календарного плана работ (услуг) (Приложение к Контракту). При этом документом, подтверждающим наличие указанного факта, является мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ (услуг) в связи выявленными нарушениями по качеству работ (услуг);
- за нарушение сроков, установленных в мотивированном отказе, в соответствии с пунктом 3.4. Контракта - неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, военные действия, запретительные акты органов государственной власти), если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены документально уполномоченным органом.
4.4. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.
4.5. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, в том числе споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров.
Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика только после принятия мер по их досудебному урегулированию в претензионном порядке.
4.6. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему контракту (банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства, удержания заложенных в форме вклада (депозита) денежных средств).
Уплата Исполнителем штрафных санкций, установленных п. 4.2. Контракта, не лишает Заказчика права удовлетворить имущественные требования за счет обеспечения, предусмотренного п. 1.6. Контракта.
5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
5.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик имеет право расторгнуть контракт в судебном порядке по своей инициативе в случаях:
- при нарушении сроков выполнения отдельных этапов работ (услуг), предусмотренных календарным планом работ (приложение № 2 к Контракту), более чем 15 календарных дней;
- при нарушении Исполнителем общего срока выполнения работ (услуг) более чем на 15 календарных дней;
- при не обеспечении требуемого качества работ (услуг). Документом, подтверждающим факт наличия данного основания для расторжения настоящего контракта, является мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ (услуг) в связи выявленными нарушениями по качеству работ (услуг).
При этом Заказчик оплачивает Исполнителю только работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Контракта, без возмещения убытков.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Право собственности на результаты выполненных работ принадлежит Заказчику – Федеральному дорожному агентству. Исполнитель не имеет права без письменного согласования с Заказчиком использовать результаты выполненных работ.
|
Из за большого объема эта статья размещена на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
