Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение работ (услуг) по реализации в 2010 году плана информационного обеспечения (лоты №№ стр. 15 )

к Контракту № __________

от «___»___________ 2010 год.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ (услуг) по теме:

«Содержательное наполнение и издание

информационного научно-технического сборника о новостях в дорожном деле»

№№ этапов	Наименование этапов работ (услуг)	Срок Начала - окончания работ (услуг)	Стоимость работ, руб. (с учетом НДС)
1	2	3	4
1.	Выпуск № 1	С момента заключения государственного контракта - 26 июля 2010 г.
2.	Выпуск № 2	27 июля 2010 г. – 19 августа 2010 г.
3.	Выпуск № 3	20 августа 2010 г. – 15 сентября 2010 г.
4.	Выпуск № 4	16 сентября 2010 г. – 15 октября 2010 г.
5.	Выпуск № 5	16 октября 2010 г. – 15 ноября 2010 г.
6.	Выпуск № 6	16 ноября 2010 г. -15 декабря 2010 г.
	Итого:
Графа 4 заполняется по результатам открытого конкурса

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
	Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства
________________________	_________________
М. П.	М. П.

Приложение 4 (14)

к конкурсной документации

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (Лот № 14)

на выполнение работ (услуг)

г. Москва «___» _________ 2010г.

Федеральное дорожное агентство, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, , действующего на основании Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000, Приказа о назначении /к и доверенности от 01.01.2001 №01-33/13007,соднойстороны,и__________________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице _______________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, в соответствии с протоколом от «______» _____________ 2010 г. № _____, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ (услуг) по теме: «Содержательное наполнение и выпуск каталога эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства за 2010 г. (включая информацию об их применении органами управления дорожным хозяйством)».

1.2. Перечень и требования к выполняемым работам (услугам), являющимся предметом контракта, определяются Техническим заданием (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Содержание и сроки выполнения работ (услуг) определяются Календарным планом (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего контракта.

Сроки выполнения работ (услуг):

начало – с момента подписания государственного контракта;

сдача – 10 декабря 2010 г.

1.4. Приемка выполненных работ (услуг) осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания по акту сдачи-приемки выполненных работ (услуг).

1.5. Обязательства по настоящему государственному контракту должны быть обеспечены за счет средств Исполнителя в соответствии с конкурсной документацией.

1.6. Исполнитель в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту представляет _________________________(указывается способ обеспечения обязательств: безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту, договор поручительства или передача в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по контракту составляет ______________________________ (_____________________________________________) рублей, в том числе НДС – 18 % - __________________________ рублей.

Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Источник финансирования: федеральный бюджет, раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство», целевая статья 1008103 «Подпрограмма «Автомобильные дороги», вид расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги»

2.2. Оплата выполненных работ (услуг) производится Заказчиком в соответствии с Календарным планом (Приложение ) в течение 10 рабочих дней с момента утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг).

2.3. Цена государственного контракта, заключенного государственным заказчиком, может быть снижена по соглашению сторон в соответствии с частью 4.1 статьи 9 Федерального закона от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень отчетных материалов, подлежащих сдаче Исполнителем Заказчику по окончании работ (услуг), определяется Техническим заданием (Приложение 1).

3.2. Передача Заказчику отчетных материалов осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ (услуг) Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах, с приложением отчетных материалов, предусмотренных Техническим заданием и условиями настоящего контракта в двух экземплярах.

3.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) дней со дня получения от Исполнителя акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) и отчетных материалов, указанных в п.3.3 государственного контракта, обязан рассмотреть полученные отчетные материалы и при отсутствии замечаний подписать и утвердить акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг).

При наличии замечаний Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненной работы (услуги) по причине несоответствия Техническому заданию (Приложение 1), Календарному плану или условиям контракта с указанием срока для устранения замечаний, но не менее 5 (пяти) рабочих дней.

После представления доработанных отчетных материалов, приемка работ (услуг) осуществляется в соответствии с п.3.3. и п.3.4. настоящего контракта.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных в контракте, стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленных настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Исполнитель при нарушении контрактных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение Исполнителем срока окончания работ (услуг), установленного в пункте 1.3. Контракта – неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств;

- за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ (услуг), предусмотренных календарным планом работ (приложение № 2 к Контракту) - неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств;

- при не обеспечении Исполнителем требуемого качества работ (услуг), т. е. несоответствии выполненных работ (услуг) требованиям, установленным техническим заданием на выполнение работ (услуг) (приложение № 1 к Контракту) - штраф в размере 10 % от стоимости соответствующего этапа Календарного плана работ (услуг) (Приложение к Контракту). При этом документом, подтверждающим наличие указанного факта, является мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ (услуг) в связи выявленными нарушениями по качеству работ (услуг);

- за нарушение сроков, установленных в мотивированном отказе, в соответствии с пунктом 3.4. Контракта - неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, военные действия, запретительные акты органов государственной власти), если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены документально уполномоченным органом.

4.4. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

4.5. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, в том числе споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика только после принятия мер по их досудебному урегулированию в претензионном порядке.

4.6. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему контракту (банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства, удержания заложенных в форме вклада (депозита) денежных средств).

Уплата Исполнителем штрафных санкций, установленных п. 4.2. Контракта, не лишает Заказчика права удовлетворить имущественные требования за счет обеспечения, предусмотренного п. 1.6. Контракта.

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

5.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик имеет право расторгнуть контракт в судебном порядке по своей инициативе в случаях:

- при нарушении сроков выполнения отдельных этапов работ (услуг), предусмотренных календарным планом работ (приложение № 2 к Контракту), более чем 15 календарных дней;

- при нарушении Исполнителем общего срока выполнения работ (услуг) более чем на 15 календарных дней;

- при не обеспечении требуемого качества работ (услуг). Документом, подтверждающим факт наличия данного основания для расторжения настоящего контракта, является мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ (услуг) в связи выявленными нарушениями по качеству работ (услуг).

При этом Заказчик оплачивает Исполнителю только работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Контракта, без возмещения убытков.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Право собственности на результаты выполненных работ принадлежит Заказчику – Федеральному дорожному агентству. Исполнитель не имеет права без письменного согласования с Заказчиком использовать результаты выполненных работ.

6.2. Исполнитель с письменного согласия Заказчика имеет право привлекать для выполнения работ третьих лиц без увеличения контрактной цены.

При этом Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения работ в рамках настоящего государственного контракта.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Срок действия контракта:

начало – с момента подписания контракта обеими Сторонами;

окончание – до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему государственному контракту.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК: Федеральное дорожное агентство

, , УФК по г. Москве

р./с в отд. 1 Московского ГТУ Банка России г. Москвы

, л/с , ,

9.ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

1. Техническое задание (приложение № 1).

2. Календарный план работ (приложение № 2).

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
	Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства
________________________	_________________
М. П.	М. П.

Приложение

к контракту №___

от «___»______ 2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (услуг)

1. Наименование темы (работ, услуг): Содержательное наполнение и выпуск каталога эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства за 2010 г. (включая информацию об их применении органами управления дорожным хозяйством)

2. Заказчик (подразделение Федерального дорожного агентства): Управление научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования
3. Основание для разработки: Распоряжение Федерального дорожного агентства от 01.01.2001 «О проведении в 2010 году работ по реализации Плана информационного обеспечения»

4. Статус работы (услуги): государственный заказ

5. Источник финансирования: федеральный бюджет, раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство», целевая статья 1008103 «Подпрограмма «Автомобильные дороги», вид расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги»

6. Исходные данные:

- Реализация Подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России ( годы)», определяющей приоритетные направления развития дорожной отрасли в Российской Федерации, в том числе развитие инновационной деятельности;

- «Концепция формирования и развития единого информационного пространства России и соответствующих государственных информационных ресурсов»;

- Распоряжение Росавтодора «О развитии отраслевой системы научно-технической информации и повышении эффективности использования отраслевых информационных ресурсов в дорожном хозяйстве Российской Федерации» от 01.01.2001 г. № 88.

- «Методические рекомендации по организации освоения инноваций при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в системе Федерального дорожного агентства» (введены в действие информационным письмом Федерального дорожного агентства №01-28/5136 от 13.06.07);

- ОДМ 218.1. «Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства» (введены в действие распоряжением Росавтодора № ОБ-158-р от 01.01.2001г.);

- ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»;

- ГОСТ 7.32-2001 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.»;

- Информация о новых технологиях, материалах и оборудовании, утверждённых к применению Росавтодором в гг., новых технологиях по СТО, согласованных к применению Росавтодором в гг., новых технологиях, рекомендуемых Росавтодором для опытно-экспериментального внедрения, технологиях, прошедших стадию опытно-экспериментального применения в дорожном хозяйстве в гг., технологиях в процессе опытного применения;

- Сведения о широкомасштабном и опытно-экспериментальном использовании прогрессивных технологий, материалов и техники органами управления дорожным хозяйством, подведомственными Федеральному дорожному агентству (включая адреса использования, объемы использования, эффективность использования).

7. Состояние проблемы (вопроса): Использование возможностей и достижений российского научно-технического комплекса и вовлечение результатов инновационной деятельности, созданных за счет бюджетных средств, в хозяйственный оборот рассматривается в настоящее время как одно из ключевых направлений развития российской экономики. Благодаря расширению информационного обеспечения инновационной деятельности в целом ряде федеральных и территориальных органов дорожного управления ежегодно успешно осваивается до 10-12 прогрессивных технологий, материалов и техники. Вместе с тем, анализ состояния дел в сфере инновационной деятельности показывает, что, несмотря на положительную, в целом, ежегодную динамику применения прогрессивных технологий, далеко не все органы управления дорожным хозяйством обеспечивают полноценное применение инновационной продукции при проектировании, строительстве, ремонте и содержании дорог. Одной из причин такого недостаточно активного внедрения прогрессивных технологий является недостаточная информированность органов управления об опыте применения прогрессивных технологий в дорожном хозяйстве.

Разработка и издание информационного «Каталога эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства за 2010 г. (включая информацию об их применении органами управления дорожным хозяйством)» будет способствовать совершенствованию инновационной деятельности в дорожном хозяйстве.

8. Цель работы (услуг): Информационное обеспечение органов управления дорожным хозяйством в области накопленного потенциала внедрения прогрессивных технологий по различным направлениям дорожного хозяйства с подготовкой и изданием информационного «Каталога эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства за 2010 г. (включая информацию об их применении органами управления дорожным хозяйством)».

Использование опыта и рациональное применение прогрессивных технологий позволит обеспечить повышение качества дорожных работ и снижение их стоимости

9. Отличия, новизна и преимущества: Издание Каталога будет способствовать вовлечению результатов НИОКР, выполненных по заказу Росавтодора, в хозяйственный оборот, а также обмену опытом инновационной деятельности между органами управления дорожным хозяйством, подведомственными Росавтодору.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________*)

10. Содержание работы (услуги): В ходе выполнения работ по теме, предлагается выполнить:

- сбор и обобщение информации о новых технологиях, материалах и оборудовании, утверждённых к применению Росавтодором в гг., новых технологиях по СТО, согласованных к применению Росавтодором в гг., новых технологиях, рекомендуемых Росавтодором для опытно-экспериментального внедрения, технологиях, прошедших стадию опытно-экспериментального применения в дорожном хозяйстве в гг., технологиях в процессе опытного применения (включая описание технологий (материалов, техники), область применения, адреса применения, эффективность, организация разработчик и т. д.;

- сбор и анализ информации о прогрессивных дорожных технологиях, применяемых органами управления дорожным хозяйством в г. г.;

- разработка структуры и формирование макета «Каталога эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства за 2010 г. (включая информацию об их применении органами управления дорожным хозяйством)», согласование макета с Заказчиком.

Требования к макету: в формате PDF;

- издание информационного «Каталога эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства за 2010 г. (включая информацию об их применении органами управления дорожным хозяйством)» тиражом 500 экз. и рассылка по утвержденной Заказчиком разнарядке.

Требования к изданию:

Тираж - 500 экземпляров;

Формат - А4;

Блок - Цвет - 4+4;

Бумага – мелованная матовая 115 г/м2;

Обложка - Цвет - 4+4;

Бумага – мелованная матовая 250 г/м2 , ламинация;

Переплет - КБС;

Вид оригинал-макета - в формате PDF;

Вид упаковки - в пачки.

Рассылка производится Исполнителем по списку согласно приложению к настоящему техническому заданию.

11. Конечный результат работы (услуги): «Каталог эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства за 2010 г. (включая информацию об их применении органами управления дорожным хозяйством)» (тираж 500 экз.), охватывающий опыт широкомасштабного и опытно-экспериментального применения прогрессивных технологий, материалов, конструкций, машин и механизмов на сети федеральных автомобильных дорог.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________*)

12. Права сторон: Право собственности на создаваемую информационную продукцию принадлежит Заказчику – Федеральному дорожному агентству.

13. Условия приемки работ (услуг): акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экз., отчет о выполненных работ в 2-х экз., отражающий выполнение требований п. 10 технического задания. Итоговый отчет должен содержать подтверждение рассылки и получения продукции адресатами.

14. Сроки выполнения работ (услуг):

начало: с момента заключения государственного контракта

окончание: 10 декабря 2010 г.

15. Особые условия: Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ третьих лиц без увеличения контрактной цены. При этом Заказчик не несёт имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлечёнными Исполнителем для выполнения работ в рамках государственного контракта по данной теме.

.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
	Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства
________________________	_________________
М. П.	М. П.

*) – Дополнительные условия, предложенные участником размещения заказа (в случае их наличия)

Приложение к

техническому заданию

	СПИСОК РАССЫЛКИ
	"Каталог эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства за 2010 г."
	выпуск 2010
	количество: 500 штук	количество
	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИИ
№1	Министр	1
№2	Заместитель Министра транспорта	1
№3	Заместитель Министра транспорта	1
№4	Заместитель Министра транспорта	1
№5	Департамент государственной политики в области дорожного хозяйства, автомобильного и городского пассажирского транспорта, геодезии и картографии	5
	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ РОСАВТОДОРА
№1	Руководитель ФДА	1
№2	Заместитель руководителя ФДА	1
№3	Заместитель руководителя ФДА	1
№4	Заместитель руководителя ФДА	1
№5	Заместитель руководителя ФДА	1
№6	Управление делами	1
№7	Управление экономики и планирования	1
№8	Финансовое управление	1
№9	Управление строительства и проектирования автомобильных дорог	3
№10	Управление эксплуатации и сохранности автомобильных дорог	3
№11	Управление имущества и правового обеспечения	1
№12	Управление кадров и организационного развития	1
№13	Управление платных автомобильных дорог и инвестиционных проектов	2
№14	Управление транспортной безопасности	2
№15	Управление научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования	3
	ДОРОЖНЫЕ АССОЦИАЦИИ
№1	РАДОР	2
№2	АСПОР	2
№3	РОДОС	2
№4	АСДОР	2
№5	Союздорстрой	2
	УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
№1	Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства" (Упрдор "Москва - Нижний Новгород")	7
№2	Государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа" (Упрдор "Волга")	7
№3	Государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва-Минск" (Упрдор "Москва-Минск")	7
№4	Государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск" (Упрдор "Москва-Бобруйск")	7
№5	Государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков" (Упрдор "Москва-Харьков")	7
№6	Государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград" (Упрдор "Каспий")	7
№7	Федеральное государственное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва – Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства» (Упрдор "Россия")	7
№8	Государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара-Уфа-Челябинск" (Упрдор "Самара - Уфа - Челябинск")	7
№9	Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск" (Упрдор "Кола")	7
№10	Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Невер - Якутск Федерального дорожного агентства" (Упрдор "Лена")	7
№11	Государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства" (Упрдор "Прибайкалье")	7
№12	Государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск" (Упрдор "Холмогоры")	7
№13	Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 Енисей Федерального дорожного агентства" (Упрдор "Енисей")	7
№14	Государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали "Колыма" (Упрдор "Колыма")	7
№15	Государственное учреждение "Управление Федеральных автомобильных дорог на территории Челябинской области" (Упрдор "Южный Урал")	7
№16	Государственное учреждение "Управление ордена Знак почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства" (Упрдор "Северный Кавказ")	7
№17	Федеральное государственное учреждение "Управление Федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства" (Упрдор "Кубань")	7
№18	Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Магаданской области Федерального дорожного агентства" (Упрдор "Магадан")	7
№19	Федеральное государственное унитарное предприятие "Бурятавтодор" (ФГУП "Бурятавтодор")	7
№20	Государственное учреждение "Управление Федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики" (Упрдор "Карачаево-Черкесск")	7
№21	Государственное учреждение "Управление Федеральных автомобильных дорог "Алтай" (Упрдор "Алтай")	7
№22	Государственное учреждение "Управление Федеральных автомобильных дорог на территории Читинской области" (Упрдор "Забайкалье")	7
№23	Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "УРАЛ" (Уралуправтодор)	7
№24	Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" (Севкавуправтодор)	7
№25	Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" (Черноземуправтодор)	7
№26	Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства (ФГУ "Сибуправтодор")	7
№27	Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" (Поволжуправтодор)	7
№28	Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" (ФГУ "Байкалуправтодор")	7
№29	Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" (ФГУ "Дальуправтодор")	7
№30	Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" (ФГУ "Центравтомагистраль")	7
№31	Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени " (Севзапуправтодор)	7
№32	Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона" (ФГУ "Волго-Вятскуправтодор")	7
№33	Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства" (ФГУ Упрдор "Южный Байкал")	7
	ДИРЕКЦИИ СТРОЯЩИХСЯ ДОРОГ
№1	Федеральное государственное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России" (ФГУ ДСД "Дальний восток")	4
№2	Федеральное государственное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Центральном регионе России" (ФГУ ДСД "Центр")	4
№3	Федеральное государственное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья" (ФГУ ДСД "Черноморье")	4
№4	Федеральное государственное учреждение "Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург" (ФГУ ДСТО "Санкт-Петербург")	4
№5	ФГУ "Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйства г. Владивостока, как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе ФДА	4
	НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
№1	ФГУП "РОСДОРНИИ"	5
№2	Воронежский филиал ФГУП "РОСДОРНИИ"	3
№3	Волгодонский филиал ФГУП "РОСДОРНИИ"	3
№4	Владимирский филиал »	3
№5	Волгоградский филиал ФГУП "РосдорНИИ"	3
№6	Пермский филиал ФГУП "РосдорНИИ"	3
№7	Северо-Кавказский филиал »	3
№8	Уральский филиал »	3
№9	Хабаровский НПЦ ГП «РосдорНИИ»	3
№10	Сибирский филиал ФГУП "РосдорНИИ"	3
№11	Голицинский филиал ФГУП "РосдорНИИ"	3
	ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
№2	СИБАДИ	5
№3	МАДИ (ТУ)	5
	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
№1	Кировское областное государственное учреждение "Дорожный комитет Кировской области" (Кировское областное государственное учреждение "Дорожный комитет Кировской области")	2
№2	Департамент дорожного хозяйства Администрации Калининградской области (Департамент дорожного хозяйства Администрации Калининградской области)	2
№3	Государственное управление автомобильных дорог Республики Дагестан (ГУ "Дагестанавтодор")	2
№4	Дорожное агентство Республики Коми (Дорожное агентство Республики Коми)	2
№5	Министерство автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области (Министерство автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области)	2
№6	Департамент дорожного хозяйства Ивановской области	2
№7	Областное государственное учреждение "Дорожное Агентство Архангельской области «Архангельскавтодор»" (ОГУ "Дорожное агентство «Архангельскавтодор")	2
№8	Государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Новгородской области "Новгородавтодор" (ГУ "Новгородавтодор")	2
№9	Управление транспорта и дорожного хозяйства Рязанской области (Управление транспорта и дорожного хозяйства Рязанской области)	2
№10	Дорожный департамент Ханты-Мансийского АО-ЮГРЫ (Дорожный департамент Ханты-Мансийского АО-ЮГРЫ)	2
№11	РГУ управление "Карачаевочеркесавтодор" ("Карачаевочеркесавтодор")	2
№12	Управление дорожного хозяйства Ненецкого автономного округа (Управление дорожного хозяйства Ненецкого автономного округа)	2
№13	Государственное учреждение "Дирекция по строительству автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)" (Дирекция по строительству автомобильных дорог Республики Саха (Якутия))	2
№14	Управление автодорог Липецкой области (Управление автодорог Липецкой области)	2
№15	Областное государственное учреждение "Орелгосзаказчик"	2
№16	Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края	2
№17	ГУ "Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики» (ГУ«Управтодор»)	2
№18	Государственное бюджетное учреждение Тюменской области "Управление автомобильных дорог» (ГБУТОУАД)	2
№19	Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» ("КрУДор")	2
№20	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	2
№21	Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области	2
№22	Областное государственное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»	2
№23	ОГУ «Управление автомобильными дорогами Томской области» (ОГУ "Томскавтодор")	2
№24	ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»	2
№25	ГУ МО Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор»	2
№26	Бюджетное Учреждение «Управление дорожного хозяйства Омской области»	2
№27	ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	2
№28	Федеральное государственное унитарное предприятие «Марийскавтодор»	2
№29	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	2
№30	ГУ «Управление дорожного хозяйства Брянской области» (ГУ УДХ "Брянской области")	2
№31	Государственное учреждение "Автомобильные дороги Читинской области" (ГУ "Автомобильные дороги Читинской области")	2
№32	Министерство строительства Республики Карелия	2
№33	Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области	2
№34	Казенное предприятие "Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан"	2
№35	ГУ «Управление а/д общего пользования и транспорта Белгородской области»	2
№36	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия (Минтранс Хакасии)	2
№37	Государственное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор" (ГУ КК "Краснодаравтодор")	2
№38	Департамент дорожного хозяйства Ярославской области	2
№39	ГУ "Управление автомобильных дорог Республики Тыва" (ГУ "Тываавтодор")	2
№40	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области	2
№41	Костромское областное управление а/д общего пользования «Костромаавтодор»	2
№42	Управление автомобильных дорог Еврейской автономной области	2
№43	«Хабаровское краевое государственное унитарное предприятие «Крайдорпредприятие»»	2
№44	ГУ "Управление автомобильных дорог республики Мордовия"	2
№45	ГУ «Управление кап. строительства и дорожного хозяйства Республики Мордовия»	2
№46	Государственное предприятие "Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования Республики Алтай "Горно-Алтайавтодор" (РУАД "Горно-Алтайавтодор")	2
№47	«Свердловское областное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог»»	2
№48	Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству	2
№49	Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области	2
№50	Областное ГУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области»	2
№51	Управление автомобильных дорог администрации Волгоградской области	2
№52	Департамент дорожного хозяйства Приморского края	2
№53	ГУ Тульской области «Тулаупрадор»	2
№54	Агентство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия	2
№55	Министерство экономического развития промышленности и транспорта Амурской области	2
№56	Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области	2
№57	«Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области»	2
№58	Главное Управление автомобильных дорог Курганской области	2
№59	ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области»	2
№60	Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Алтайского края" (КГУ "Алтайавтодор")	2
№61	Министерство транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области	2
№62	Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики	2
№63	ГУ Управление Региональных автомобильных дорог Республики Бурятия (ГУ "БурятРегионАвтодор")	2
№64	Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино - Балкарской Республики	2
№65	Государственное учреждение по управлению автомобильными дорогами мурманской области ("Мурманскавтодор")	2
№66	Управление транспорта и автомобильных дорог Тамбовской области	2
№67	Дорожное агентство Пермского края	2
№68	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан	2
№69	ГУ "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области"	2
№70	Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области	2
№71	Государственное Бюджетное Учереждение новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»	2
№72	Смоленское областное государственное учереждение «Управление областных автомобильных дорог»	2
№73	Государсвенно Учереждение Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» ГУКО "Дирекция автодорог Кузбасс"	2
№74	ГБУ «Управление автомобильных дорог Пензенской области»	2
№75	ГУ "Дирекция "Камчатоблавтодор"	2
№76	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Санкт-Петербурга (Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Санкт-Петербурга)	2
	ИТОГО:	500

Приложение

к контракту №_______

от «___»______ 20___г.

КАЛЕНДАРНЫЙ План

работ (услуг) по теме:

выполнения работ по теме: «Содержательное наполнение и выпуск каталога эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства за 2010 г. (включая информацию об их применении органами управления дорожным хозяйством)»

№ п/п	Наименование работ (этапов работ)	Срок начало – окончание	Расчетная цена, руб., в т. ч. НДС – 18 %
В % к цене контракта
1	2	3	4
1	Сбор и обобщение информации о новых технологиях, материалах и оборудовании, утверждённых к применению Росавтодором в гг., новых технологиях по СТО, согласованных к применению Росавтодором в гг., новых технологиях, рекомендуемых Росавтодором для опытно-экспериментального внедрения, технологиях, прошедших стадию опытно-экспериментального применения в дорожном хозяйстве в гг., технологиях в процессе опытного применения (включая описание технологий (материалов, техники), область применения, адреса применения, эффективность, организация разработчик и т. д.. Сбор и анализ информации о прогрессивных дорожных технологиях, применяемых органами управления дорожным хозяйством в г. г. Выходной документ: «Отчет о выполнении работ по сбору и обобщению информации о новых технологиях, материалах и оборудовании, утверждённых к применению Росавтодором в гг., новых технологиях по СТО, согласованных к применению Росавтодором в гг., новых технологиях, рекомендуемых Росавтодором для опытно-экспериментального внедрения, технологиях, прошедших стадию опытно-экспериментального применения в дорожном хозяйстве в гг., технологиях в процессе опытного применения (включая описание технологий (материалов, техники), область применения, адреса применения, эффективность, организация разработчик и т. д.; сбору и анализу информации о прогрессивных дорожных технологиях, применяемых органами управления дорожным хозяйством в г. г.»	С момента заключения государственного контракта - 30 августа 2010г.
1	2	3
2	Разработка структуры и формирование макета «Каталога эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства за 2010 г. (включая информацию об их применении органами управления дорожным хозяйством)», согласование макета с Заказчиком. Выходной документ: «Макет Каталога эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства за 2010 г. (включая информацию об их применении органами управления дорожным хозяйством)»	31 августа 2010г. – 30 сентября 2010г.
3	Издание информационного «Каталога эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства за 2010 г. (включая информацию об их применении органами управления дорожным хозяйством)» тиражом 1000 экз. и рассылка по утвержденной Заказчиком разнарядке. Выходной документ: «Каталог эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства за 2010 г. (включая информацию об их применении органами управления дорожным хозяйством)» изданный тиражом 1000 экз. Отчет о рассылке.	1 октября 2010г. - 10 декабря 2010г.
Общая стоимость работ в 2010 году:

Примечание: 1.Графа 4 заполняются участником размещения заказа в соответствии с результатами открытого конкурса.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________________ М. П.

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства _________________________ М. П.