Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение работ (услуг) по реализации в 2010 году плана информационного обеспечения (лоты №№ стр. 14 )

· красочность блока 4+4;

· обложка: красочность 4+0 (возможно использование 5-й краски по требованию Заказчика), покрытие – ламинация глянцевая;

· скрепление блока– термоклеевое;

· полиграфические материалы: на блок – бумага мелованная глянцевая 90 г/кв. м, на обложку 250 г/кв. м (ламинация глянцевая);

· способ печати – офсет;

- организация тиражирования Сборника;

- организация работы по упаковке и рассылке тиража по списку согласно приложению к настоящему техническому заданию.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________*)

10. Конечный результат работы (услуги): Разработка, издание и рассылка ежегодного информационного сборника «Дорожное хозяйство России. Цифры и факты» по итогам 2009 года, тираж 1000 экз.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________*)

11. Права сторон: Право собственности и исключительные права на результаты выполненных работ принадлежат Заказчику.

13. Условия приемки работ (услуг): акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экз., отчет о выполненных работах в 2-х экз., отражающий выполнение требований п. 9 технического задания. Итоговый отчет должен содержать подтверждение произведенной рассылки.

14. Сроки выполнения работ (услуг):

начало: с момента заключения контракта,

окончание: 8 октября 2010 г.

15. Особые условия: Исполнитель с письменного согласия Заказчика имеет право привлекать для выполнения работ третьих лиц без увеличения контрактной цены.

При этом Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения работ в рамках настоящего государственного контракта.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
	Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства
________________________	_________________
М. П.	М. П.

*) – Дополнительные условия, предложенные участником размещения заказа (в случае их наличия)

Приложение к

Техническому заданию

СПИСОК РАССЫЛКИ

по теме " Содержательное наполнение и выпуск ежегодного структурированного аналитического сборника о состоянии дорожного хозяйства за предыдущий период «Дорожное хозяйство России. Цифры и факты»

	Тираж 1000 экз.
	Наименование организаций	Количество экз.
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИИ	20
	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ РОСАВТОДОРА
Руководитель ФДА	2
Заместитель руководителя ФДА	2
Заместитель руководителя ФДА	2
Заместитель руководителя ФДА	2
Заместитель руководителя ФДА	2
Управление экономики и планирования	4
Финансовое управление	4
Управление платных автодорог и инвестиционных проектов	4
Управление проектирования и строительства автомобильных дорог	8
Управление эксплуатации и сохранности автомобильных дорог	8
Управление имущества и правового обеспечения	2
Управление кадров и организационного развития	2
Управление делами	2
Управление научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования	8
Управление транспортной безопасности	2
Помощники Руководителя	6
	СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ФГУ "Дороги России"	10
ФГУ "Росдортехнология"	10
ФГУП "Росдоринформсвязь"	10
ФГУ "Росдорсервис"	10
»	10
	УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ГУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Нижний Новгород" (Упрдор "Москва-Н. Новгород")	16
ГУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа" (Упрдор "Волга")	16
ГУ " Управление автомобильной магистрали Москва-Минск" (Упрдор Москва-Минск)	16
ГУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск" (Упрдор "Москва-Бобруйск")	16
ГУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков " (Упрдор Москва-Харьков)	16
ГУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград" ("Упрдор"Каспий")	16
ГУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург" (ГУ Упрдор "Россия")	16
ГУ "Управление автомобильной магистрали Самара-Уфа-Челябинск " (Упрдор "Уфа-Челябинск")	16
ГУ "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург-Мурманск " (Упрдор "Кола")	16
ГУ "Управление автомобильной магистрали Невер-Якутск " (Упрдор "Лена")	16
ГУ "Управление автомобильной магистрали Красноярск-Иркутск " (Упрдор "Прибайкалье")	16
ГУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск" (Упрдор "Холмогоры")	16
Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" (Упрдор"Енисей")	16
ГУ " Управление автомобильной магистрали "Колыма" (Упрдор"Колыма")	16
ГУ " Управление федеральных автомобильными дорогами на территории Челябинской области "(Упрдор "Южный Урал")	16
ГУ " Управление ордена ЗНАК ПОЧЕТА Северо-Кавказских автомобильных дорог"(Упрдор "Северный Кавказ")	16
ГУ " Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю " (Упрдор "Кубань")	16
ГУ " Управление федеральных автомобильных дорог по Магаданской области" (Упрдор "Магадан")	16
ГУ "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Республики Бурятия " (Упрдор "Южный Байкал")	16
ГУ "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики (Упрдор "Карачаево-Черкесск")	16
ГУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" (Упрдор "Алтай")	16
ГУ "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Читинской области (Упрдор "Забайкалье")	16
ФГУ "Упрдор "Вилюй"	16
	ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" (Уралуправтодор)	16
ГУ " Федеральное Управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" ("Севкавуправтодор")	16
ГУ " Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" (Черноземуправтодор)	16
ГУ " Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" (Сибуправтодор)	16
ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" (Поволжупрдор)	16
ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" (Байкалуправтодор)	16
ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" (Дальуправтодор)	16
ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" (Центравтомагистраль)	16
ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени " (Севзапуправтодор)	16
ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона" (Волго-Вятскуправдор)	16
	ДИРЕКЦИИ СТРОЯЩИХСЯ ДОРОГ
ФГУ «Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйства г. Владивостока, как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе Федерального дорожного агентства»	10
ГУ «Дирекция по строительству транспортного обхода г. Санкт-Петербурга» ДСТО по Санкт-Петербургу	10
Дирекция по строительству и реконструкции автодорог Черноморского побережья ДСД «Черноморье»	10
Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Центральном регионе России ДСД «ЦЕНТР»	10
Федеральное государственное учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России» (ФГУ ДСД «Дальний Восток»)	10
	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ
Управ. автомобильных дорог Республики Адыгея “Адыгеяавтодор”	2
ГП “Алтайавтодор”	2
Управление автомобильных дорог Амурской обл. “Амурупрадор”	2
Управление автомобильными дорогами Архангельской области	2
Обл. управ. автодорогами общего пользования “Астраханьавтодор”	2
66.	Управтодорог общего пользов. и транспорта адм. Белгородской обл.	2
Упр. дорожного стр-ва при Мин-ве строит., архитектуры и дорожного хозяйства Республики Башкортостан	2
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия	2
Управ. автодорог администрации Брянской области	2
ГУ по Упр. автомобильными дорогами ЕАО “Биробиджанупрдор”	2
Управ. автодорог администрации Владимирской области	2
Управление а/д Администрации Волгоградской области	2
Департамент дорожного хозяйства администр. Вологодской обл.	2
Управ. автомобильных дорог администрации Воронежской области	2
Респ. Упр. автодорог общ. Республики Алтай “Горно-Алтайавтодор”	2
ГУ автомобильных дорог Республики Дагестан “Дагестанавтодор”	2
Ивановское обл. гос. Управление автомобильных дорог “Ивавтодор”	2
Управление автомобильных дорог Республики Ингушетии	2
ГУП Дирекция по стр-ву и экспл. автодорог Иркутской области	2
Мин. транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	2
Министерство строит.,жкх и дорожного хозяйства Калужской обл.	2
ГУ управление автодорог Республики Калмыкия “Калмдор”	2
Карачаево-Черкесское республиканское Управление автомобильных дорог общего пользования “Карачаевочеркесавтодор”	2
Департамент (комитет) дорож. хозяйства Адм. Калининградской обл.	2
Дирекция автодорог Камчатской области «Камчатавтодор»	2
Гос. ком. по строит., эксплуат. и содерж..автодорог Респуб. Карелия	2
Кемеровская Дирекция областного дорожного фонда	2
Кировское гоУ автомобильных дорог «управтодор»	2
Респ. дорожный департамент Минархстройэнерго Республики Коми	2
Территориальный дорожный фонд Корякского АО	2
Дорожный комитет Коми-Пермяцкого АО	2
Краснодарское краевое ГУ «Дорожный комитет»	2
Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю	2
Главное управление автодорог Курганской области	2
Костромское обл. Управ. автодорог общего польз.«Костромавтодор»	2
Комитет строительства и эксплуатации автодорог Курской области	2
Дорожный комитет Ленинградской области	2
Управление а/д администрации Липецкой области	2
Департамент автодорог Магаданской области «Магаданавтодор»	2
ГУ Республики Марий эл «Марийскавтодор»	2
ГУ «Управление капстроит. и дор. хозяйства Республики Мордовия»	2
Управление автодорог Московской области «Мосавтодор»	2
ГУ по упр. автодорогами Мурманской области «Мурманскавтодор»	2
Комитет по управлению дорожным хозяйством Ненецкого АО	2
Главное управление дорожного и транспортного хозяйства Нижегородской области	2
ГУ Управление автодорог Новгородской области «Новгородавтодор»	2
Терр. управление автодорог Новосибирской области	2
ГУ «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛ»	2
Областное ГУ «Управление дорожного хозяйства Омской области»	2
Орловское областное управление автомобильных дорог	2
Пензенский областной дорожный департамент	2
Дорожный комитет администрации Пермской области	2
Комитет дорожного хозяйства администрации Приморского края	2
Тер. дорожный комитет администрации Псковской области	2
Ростовское облуправление автомобильных дорог «Ростовупрдор»	2
Облуправ. дор. хозяйства при администрации Рязанской области	2
Главное управление при департаменте по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Самарской области	2
Управление автодорог Сахалинской области	2
Комитет по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог при Правительстве Саратовской области	2
Агентство дорожной службы Республики Саха (Якутия)	2
Свердловское областное ГУ «Управление автомобильных дорог»	2
Республ. дорожная служба Республики Северная Осетия-Алания	2
ГУ «Управление автомобильных дорог Смоленской области»	2
Управление автодорог администрации Таймырского АО	2
Управление автомобильными дорогами Тамбовской области	2
Главное управление содержание и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана «Главтатдортранс»	2
Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области	2
ГУ Томская областная дирекция дорожного фонда и автодорог	2
Управ. Автодорог общего польз. Респуб. Тыва “УАД Тываавтодор”	2
ГП ПРСО «Тулаавтодор»	2
Управление автомобильных дорог Тюменской области	2
ГУП управ. автодорогами удмуртской республики “Удмуртавтодор”	2
Обл. Госуд. учреж. «Департамент автодорог Ульяновской области»	2
ГУ «Усть-Ордынское окружное управление автомобильных дорог»	2
Краевое ГУ «Хабаровское краевое управление автомобильных дорог «Хабаровскуправтодор»	2
Дорожный департамент Ханты-Мансийского автономного округа	2
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Респ. Хакасия	2
Главное Упр. дорож. хозяйства администрации Челябинской области	2
ГУП Читинское областное дорожное управление	2
Дорожный департамент “Чукотавтодор” админ. Чукотского АО	2
Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Чувашской Республики	2
Департамент автомобильных дорог Чеченской Республики	2
Дорожный фонд Эвенкийского автономного округа	2
Департамент транспорта, связи, строительства и эксплуатации автодорог Ямало-Ненецкого автономного округа	2
ГУ Ярославская областная дорожная служба “Ярдорслужба”	2
Правительство Москвы..Департамент эконом. политики …	2
Комитет по благоустройству (Правительство Санкт-Петербурга)	2
Министерство промышленности и науки Свердловской области	2
ГУ «Усть-Ордынское окружное управление автомобильных дорог»	2
	НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ФГУП "РосдорНИИ"	8
Владимирский филиал ФГУП "РосдорНИИ"	8
Волгоградский филиал ФГУП "РосдорНИИ"	8
Волгодонский филиал ФГУП "РосдорНИИ"	8
Воронежский филиал ФГУП "РосдорНИИ"	8
Пермский филиал ФГУП "РосдорНИИ"	8
Северо-Кавказский филиал ФГУП "РосдорНИИ"	8
Сибирский филиал ФГУП "РосдорНИИ"	8
Уральский филиал ФГУП " РосдорНИИ"	8
Дальневосточный филиал ФГУП "РосдорНИИ"	8
	ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КОЛЛЕДЖ
СИБАДИ (библиотека)	8
МАДИ(ТУ) ( библиотека)	8
Уральский филиал МАДИ (библиотека)	6
Волжский филиал МАДИ (библиотека)	6
Московский автомобильно-дорожный колледж им. Николаева(библиотека)	6

Приложение 2

к Контракту № __________

от «___»___________ 2010 год

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ (услуг) по теме:

«Содержательное наполнение и выпуск ежегодного структурированного аналитического сборника о состоянии дорожного хозяйства за предыдущий период

«Дорожное хозяйство России. Цифры и факты»

№№ этапов	Наименование этапов работ (услуг)	Срок начала – окончания работ (услуг)	Стоимость работ, руб. (с учетом НДС)
1	2	3	4
1.	Сбор и анализ исходных информационно-аналитических данных по итогам работы дорожного хозяйства в 2009 году и перспективы развития, в соответствии с п.7 технического задания; Структурирование исходных данных, разработка номенклатуры разделов и подразделов Сборника. Согласование структуры Сборника с Заказчиком (при необходимости его доработка) Подготовка и изготовление оригинал-макета (набор, верстка, форматирование) Подготовка отчета	С момента заключения госконтракта – 13 августа 2010 г.
2.	Полиграфическое издание сборника, тираж 1000 экз. Рассылка сборника по утвержденному Заказчиком списку.	16 августа 2010 г. – 08 октября 2010 г.
	Итого:
Графа 4 заполняется по результатам открытого конкурса

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
	Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства
________________________	_________________
М. П.	М. П.

Приложение 4 (13)

к конкурсной документации

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (Лот № 13)

на выполнение работ (услуг)

г. Москва «___» _________ 2010г.

Федеральное дорожное агентство, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, , действующего на основании Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000, Приказа о назначении /к и доверенности от 01.01.2001 №01-33/13007,соднойстороны,и__________________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице _______________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, в соответствии с протоколом от «______» _____________ 2010 г. № _____, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ (услуг) по теме: «Содержательное наполнение и издание информационного научно-технического сборника о новостях в дорожном деле».

1.2. Перечень и требования к выполняемым работам (услугам), являющимся предметом контракта, определяются Техническим заданием (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Содержание и сроки выполнения работ (услуг) определяются Календарным планом (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего контракта.

Сроки выполнения работ (услуг):

начало – с момента подписания государственного контракта;

окончание – 15 декабря 2010 г

1.4. Приемка выполненных работ (услуг) осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания по акту сдачи-приемки выполненных работ (услуг).

1.5. Обязательства по настоящему государственному контракту должны быть обеспечены за счет средств Исполнителя в соответствии с конкурсной документацией.

1.6. Исполнитель в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту представляет _________________________(указывается способ обеспечения обязательств: безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту, договор поручительства или передача в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по контракту составляет ______________________________ (_____________________________________________) рублей, в том числе НДС – 18 % - __________________________ рублей.

Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Источник финансирования: федеральный бюджет, раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство», целевая статья 1008103 «Подпрограмма «Автомобильные дороги», вид расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги»

2.2. Оплата выполненных работ (услуг) производится Заказчиком в соответствии с Календарным планом (Приложение ) в течение 10 рабочих дней с момента утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг).

2.3. Цена государственного контракта, заключенного государственным заказчиком, может быть снижена по соглашению сторон в соответствии с частью 4.1 статьи 9 Федерального закона от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень отчетных материалов, подлежащих сдаче Исполнителем Заказчику по окончании работ (услуг), определяется Техническим заданием (Приложение 1).

3.2. Передача Заказчику отчетных материалов осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ (услуг) Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах, с приложением отчетных материалов, предусмотренных Техническим заданием и условиями настоящего контракта в двух экземплярах.

3.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) дней со дня получения от Исполнителя акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) и отчетных материалов, указанных в п.3.3 государственного контракта, обязан рассмотреть полученные отчетные материалы и при отсутствии замечаний подписать и утвердить акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг).

При наличии замечаний Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненной работы (услуги) по причине несоответствия Техническому заданию (Приложение 1), Календарному плану или условиям контракта с указанием срока для устранения замечаний, но не менее 5 (пяти) рабочих дней.

После представления доработанных отчетных материалов, приемка работ (услуг) осуществляется в соответствии с п.3.3. и п.3.4. настоящего контракта.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных в контракте, стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленных настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Исполнитель при нарушении контрактных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение Исполнителем срока окончания работ (услуг), установленного в пункте 1.3. Контракта – неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств;

- за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ (услуг), предусмотренных календарным планом работ (приложение № 2 к Контракту) - неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств;

- при не обеспечении Исполнителем требуемого качества работ (услуг), т. е. несоответствии выполненных работ (услуг) требованиям, установленным техническим заданием на выполнение работ (услуг) (приложение № 1 к Контракту) - штраф в размере 10 % от стоимости соответствующего этапа Календарного плана работ (услуг) (Приложение к Контракту). При этом документом, подтверждающим наличие указанного факта, является мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ (услуг) в связи выявленными нарушениями по качеству работ (услуг);

- за нарушение сроков, установленных в мотивированном отказе, в соответствии с пунктом 3.4. Контракта - неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, военные действия, запретительные акты органов государственной власти), если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены документально уполномоченным органом.

4.4. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

4.5. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, в том числе споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика только после принятия мер по их досудебному урегулированию в претензионном порядке.

4.6. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему контракту (банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства, удержания заложенных в форме вклада (депозита) денежных средств).

Уплата Исполнителем штрафных санкций, установленных п. 4.2. Контракта, не лишает Заказчика права удовлетворить имущественные требования за счет обеспечения, предусмотренного п. 1.6. Контракта.

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

5.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик имеет право расторгнуть контракт в судебном порядке по своей инициативе в случаях:

- при нарушении сроков выполнения отдельных этапов работ (услуг), предусмотренных календарным планом работ (приложение № 2 к Контракту), более чем 15 календарных дней;

- при нарушении Исполнителем общего срока выполнения работ (услуг) более чем на 15 календарных дней;

- при не обеспечении требуемого качества работ (услуг). Документом, подтверждающим факт наличия данного основания для расторжения настоящего контракта, является мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ (услуг) в связи выявленными нарушениями по качеству работ (услуг).

При этом Заказчик оплачивает Исполнителю только работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Контракта, без возмещения убытков.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Право собственности на результаты выполненных работ принадлежит Заказчику – Федеральному дорожному агентству. Исполнитель не имеет права без письменного согласования с Заказчиком использовать результаты выполненных работ.

6.2. Исполнитель с письменного согласия Заказчика имеет право привлекать для выполнения работ третьих лиц без увеличения контрактной цены.

При этом Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения работ в рамках настоящего государственного контракта.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Срок действия контракта:

начало – с момента подписания контракта обеими Сторонами;

окончание – до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему государственному контракту.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК: Федеральное дорожное агентство

, , УФК по г. Москве

р./с в отд. 1 Московского ГТУ Банка России г. Москвы

, л/с , ,

9.ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

1. Техническое задание (приложение № 1).

2. Календарный план работ (приложение № 2).

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
	Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства
________________________	_________________
М. П.	М. П.

Приложение

к контракту №___

от «___»______ 2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (услуг)

1. Наименование темы (работ, услуг): Содержательное наполнение и издание информационного научно-технического сборника о новостях в дорожном деле.

2. Заказчик (подразделение Федерального дорожного агентства): Управление научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования
3. Основание для разработки: Распоряжение Федерального дорожного агентства от 01.01.2001 «О проведении в 2010 году работ по реализации Плана информационного обеспечения»

4. Статус работы (услуги): государственный заказ

5. Источник финансирования: федеральный бюджет, раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство», целевая статья 1008103 «Подпрограмма «Автомобильные дороги», вид расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги»

6. Цель работы (услуги): Освещение последних достижений науки и практики дорожного дела, создание и поддержание единого информационного пространства в целях обеспечения надежного управления дорожным хозяйством и эффективного контроля за деятельностью дорожных организаций и предприятий, а также повышения качества обслуживания пользователей дорог.

7. Требования к изданию:

Актуальность и оперативность информации, освещающей последние достижения отечественной и зарубежной науки и практики дорожного дела в области:

- экономических аспектов дорожного хозяйства;

- изыскания и проектирования автомобильных дорог;

- строительства и эксплуатации автомобильных дорог, мостов и других искусственных сооружений;

- ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- организации и безопасности дорожного движения;

- обустройства автомобильных дорог, связи на дорогах;

- дорожных машин и оборудования;

- дорожно-строительных материалов;

- использования промышленных отходов и местных материалов;

- подсобно-вспомогательного производства, а также вопросы качества строительства, охраны окружающей среды и др.

8. Содержание работы (услуги):

- поиск информационных материалов;

- оценка и отбор материала;

- рецензирование материалов;

- компоновка сборника;

- согласование с Заказчиком тематической направленности сборников;

- научно-техническое редактирование текста и иллюстраций;

- техническое редактирование;

- компьютерная обработка иллюстративно-графического материала;

- компьютерный набор;

- корректура;

- вычитка литературным редактором или корректором-вычитчиком;

- компьютерная верстка текста и рисунков;

- подготовка выходных и выпускных данных;

- разработка дизайна обложки;

- полиграфическое исполнение сборника;

- после изготовления тиража каждого выпуска Исполнитель производит рассылку сборников по списку согласно приложению к настоящему техническому заданию.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________*)

9. Конечный результат работы (услуги): Издание и рассылка 6 выпусков в год информационного научно-технического сборника «Новости в дорожном деле» со следующими техническими характеристиками:

- формат готового издания А-5;

- тираж 500 экз.;

- общий объем выпусков не менее 21 уч.-изд. л;

- обложка сборника полноцветная 4+ 4;

- внутренний блок издания черно-белый;

-скрепление блока (клеевое или тетрадное в зависимости от объема каждого выпуска);

-полиграфические материалы: Внутренний блок-бумага офсетная не менее 80 гр./кв. м, на обложку не менее 170 гр/кв. м

-централизованная рассылка тиража каждого выпуска.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________*)

10. Права сторон: Право собственности и исключительные права на результаты выполненных работ принадлежат Заказчику. Исполнитель по согласованию с Заказчиком имеет право за счет собственных средств изготовлять дополнительный тираж для информационного обеспечения более широкого круга специалистов дорожного хозяйства.

11. Условия приемки работ (услуг): акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах и отчет о выполненных работах в 2-х экземплярах, подтверждающий произведенную рассылку тиража.

12. Сроки выполнения работ (услуг):

начало: с момента заключения Контракта

окончание: 15 декабря 2010 г.

13. Особые условия: Исполнитель с письменного согласия Заказчика имеет право привлекать для выполнения работ третьих лиц без увеличения контрактной цены.

При этом Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения работ в рамках настоящего государственного контракта.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
	Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства
________________________	_________________
М. П.	М. П.

*) – Дополнительные условия, предложенные участником размещения заказа (в случае их наличия)

Приложение к

Техническому заданию

СПИСОК РАССЫЛКИ

по теме: " Содержательное наполнение и издание информационного научно - технического сборника о новостях в дорожном деле"

	6 выпусков, тираж 500 экз.
	Наименование организаций	Количество экз.
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИИ	10
	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ РОСАВТОДОРА
Руководитель ФДА	1
Заместитель руководителя ФДА	1
Заместитель руководителя ФДА	1
Заместитель руководителя ФДА	1
Заместитель руководителя ФДА	1
Управление экономики и планирования	2
Финансовое управление	2
Управление платных автодорог и инвестиционных проектов	2
Управление проектирования и строительства автомобильных дорог	4
Управление эксплуатации и сохранности автомобильных дорог	4
Управление имущества и правового обеспечения	1
Управление кадров и организационного развития	1
Управление делами	1
Управление научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования	4
Управление транспортной безопасности	1
Помощники Руководителя	3
	СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ФГУ "Дороги России"	5
ФГУ "Росдортехнология"	5
ФГУП "Росдоринформсвязь"	5
ФГУ "Росдорсервис"	5
»	5
	УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ГУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Нижний Новгород" (Упрдор "Москва-Н. Новгород")	8
ГУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа" (Упрдор "Волга")	8
ГУ " Управление автомобильной магистрали Москва-Минск" (Упрдор Москва-Минск)	8
ГУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск" (Упрдор "Москва-Бобруйск")	8
ГУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков " (Упрдор Москва-Харьков)	8
ГУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград" ("Упрдор"Каспий")	8
ГУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург" (ГУ Упрдор "Россия")	8
ГУ "Управление автомобильной магистрали Самара-Уфа-Челябинск " (Упрдор "Уфа-Челябинск")	8
ГУ "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург-Мурманск " (Упрдор "Кола")	8
ГУ "Управление автомобильной магистрали Невер-Якутск " (Упрдор "Лена")	8
ГУ "Управление автомобильной магистрали Красноярск-Иркутск " (Упрдор "Прибайкалье")	8
ГУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск" (Упрдор "Холмогоры")	8
Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" (Упрдор"Енисей")	8
ГУ " Управление автомобильной магистрали "Колыма" (Упрдор"Колыма")	8
ГУ " Управление федеральных автомобильными дорогами на территории Челябинской области "(Упрдор "Южный Урал")	8
ГУ " Управление ордена ЗНАК ПОЧЕТА Северо-Кавказских автомобильных дорог"(Упрдор "Северный Кавказ")	8
ГУ " Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю " (Упрдор "Кубань")	8
ГУ " Управление федеральных автомобильных дорог по Магаданской области" (Упрдор "Магадан")	8
ГУ "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Республики Бурятия " (Упрдор "Южный Байкал")	8
ГУ "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики (Упрдор "Карачаево-Черкесск")	8
ГУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" (Упрдор "Алтай")	8
ГУ "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Читинской области (Упрдор "Забайкалье")	8
ФГУ "Упрдор "Вилюй"	8
	ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" (Уралуправтодор)	8
ГУ " Федеральное Управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" ("Севкавуправтодор")	8
ГУ " Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" (Черноземуправтодор)	8
ГУ " Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" (Сибуправтодор)	8
ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" (Поволжупрдор )	8
ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" (Байкалуправтодор)	8
ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" (Дальуправтодор)	8
ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" (Центравтомагистраль)	8
ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени " (Севзапуправтодор)	8
ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона" (Волго-Вятскуправдор)	8
	ДИРЕКЦИИ СТРОЯЩИХСЯ ДОРОГ
ФГУ «Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйства г. Владивостока, как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе Федерального дорожного агентства»	5
ГУ «Дирекция по строительству транспортного обхода г. Санкт-Петербурга» ДСТО по Санкт-Петербургу	5
Дирекция по строительству и реконструкции автодорог Черноморского побережья ДСД «Черноморье»	5
Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Центральном регионе России ДСД «ЦЕНТР»	5
Федеральное государственное учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России» (ФГУ ДСД «Дальний Восток»)	5
	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ
Управ. автомобильных дорог Республики Адыгея “Адыгеяавтодор”	1
ГП “Алтайавтодор”	1
Управление автомобильных дорог Амурской обл. “Амурупрадор”	1
Управление автомобильными дорогами Архангельской области	1
Обл. управ. автодорогами общего пользования “Астраханьавтодор”	1
Управтодорог общего пользов. и транспорта адм. Белгородской обл.	1
Упр. дорожного стр-ва при Мин-ве строит., архитектуры и дорожного хозяйства Республики Башкортостан	1
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия	1
Управ. автодорог администрации Брянской области	1
ГУ по Упр. автомобильными дорогами ЕАО “Биробиджанупрдор”	1
Управ. автодорог администрации Владимирской области	1
Управление а/д Администрации Волгоградской области	1
Департамент дорожного хозяйства администр. Вологодской обл.	1
Управ. автомобильных дорог администрации Воронежской области	1
Респ. Упр. автодорог общ. Республики Алтай “Горно-Алтайавтодор”	1
ГУ автомобильных дорог Республики Дагестан “Дагестанавтодор”	1
Ивановское обл. гос. Управление автомобильных дорог “Ивавтодор”	1
Управление автомобильных дорог Республики Ингушетии	1
ГУП Дирекция по стр-ву и экспл. автодорог Иркутской области	1
Мин. транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики	1
Министерство строит.,жкх и дорожного хозяйства Калужской обл.	1
ГУ управление автодорог Республики Калмыкия “Калмдор”	1
Карачаево-Черкесское республиканское Управление автомобильных дорог общего пользования “Карачаевочеркесавтодор”	1
Департамент (комитет) дорож. хозяйства Адм. Калининградской обл.	1
Дирекция автодорог Камчатской области «Камчатавтодор»	1
Гос. ком. по строит., эксплуат. и содерж..автодорог Респуб. Карелия	1
Кемеровская Дирекция областного дорожного фонда	1
Кировское гоУ автомобильных дорог «управтодор»	1
Респ. дорожный департамент Минархстройэнерго Республики Коми	1
Территориальный дорожный фонд Корякского АО	1
Дорожный комитет Коми-Пермяцкого АО	1
Краснодарское краевое ГУ «Дорожный комитет»	1
Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю	1
Главное управление автодорог Курганской области	1
Костромское обл. Управ. автодорог общего польз.«Костромавтодор»	1
Комитет строительства и эксплуатации автодорог Курской области	1
Дорожный комитет Ленинградской области	1
Управление а/д администрации Липецкой области	1
Департамент автодорог Магаданской области «Магаданавтодор»	1
ГУ Республики Марий эл «Марийскавтодор»	1
ГУ «Управление капстроит. и дор. хозяйства Республики Мордовия»	1
Управление автодорог Московской области «Мосавтодор»	1
ГУ по упр. автодорогами Мурманской области «Мурманскавтодор»	1
Комитет по управлению дорожным хозяйством Ненецкого АО	1
Главное управление дорожного и транспортного хозяйства Нижегородской области	1
ГУ Управление автодорог Новгородской области «Новгородавтодор»	1
Терр. управление автодорог Новосибирской области	1
ГУ «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛ»	1
Областное ГУ «Управление дорожного хозяйства Омской области»	1
Орловское областное управление автомобильных дорог	1
	Пензенский областной дорожный департамент	1
Дорожный комитет администрации Пермской области	1
Комитет дорожного хозяйства администрации Приморского края	1
Тер. дорожный комитет администрации Псковской области	1
Ростовское облуправление автомобильных дорог «Ростовупрдор»	1
Облуправ. дор. хозяйства при администрации Рязанской области	1
Главное управление при департаменте по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Самарской области	1
Управление автодорог Сахалинской области	1
Комитет по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог при Правительстве Саратовской области	1
Агентство дорожной службы Республики Саха (Якутия)	1
Свердловское областное ГУ «Управление автомобильных дорог»	1
Республ. дорожная служба Республики Северная Осетия-Алания	1
ГУ «Управление автомобильных дорог Смоленской области»	1
Управление автодорог администрации Таймырского АО	1
Управление автомобильными дорогами Тамбовской области	1
Главное управление содержание и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана «Главтатдортранс»	1
Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области	1
ГУ Томская областная дирекция дорожного фонда и автодорог	1
Управ. Автодорог общего польз. Респуб. Тыва “УАД Тываавтодор”	1
ГП ПРСО «Тулаавтодор»	1
Управление автомобильных дорог Тюменской области	1
ГУП управ. автодорогами удмуртской республики “Удмуртавтодор”	1
Обл. Госуд. учреж. «Департамент автодорог Ульяновской области»	1
ГУ «Усть-Ордынское окружное управление автомобильных дорог»	1
Краевое ГУ «Хабаровское краевое управление автомобильных дорог «Хабаровскуправтодор»	1
Дорожный департамент Ханты-Мансийского автономного округа	1
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Респ. Хакасия	1
Главное Упр. дорож. хозяйства администрации Челябинской области	1
ГУП Читинское областное дорожное управление	1
Дорожный департамент “Чукотавтодор” админ. Чукотского АО	1
Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Чувашской Республики	1
Департамент автомобильных дорог Чеченской Республики	1
Дорожный фонд Эвенкийского автономного округа	1
Департамент транспорта, связи, строительства и эксплуатации автодорог Ямало-Ненецкого автономного округа	1
ГУ Ярославская областная дорожная служба “Ярдорслужба”	1
Правительство Москвы..Департамент эконом. политики …	1
Комитет по благоустройству (Правительство Санкт-Петербурга)	1
Министерство промышленности и науки Свердловской области	1
ГУ «Усть-Ордынское окружное управление автомобильных дорог»	1
	НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ФГУП "РосдорНИИ"	4
Владимирский филиал ФГУП "РосдорНИИ"	4
Волгоградский филиал ФГУП "РосдорНИИ"	4
Волгодонский филиал ФГУП "РосдорНИИ"	4
Воронежский филиал ФГУП "РосдорНИИ"	4
Пермский филиал ФГУП "РосдорНИИ"	4
Северо-Кавказский филиал ФГУП "РосдорНИИ"	4
Сибирский филиал ФГУП "РосдорНИИ"	4
Уральский филиал ФГУП " РосдорНИИ"	4
Дальневосточный филиал ФГУП "РосдорНИИ"	4
	ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КОЛЛЕДЖ
СИБАДИ (библиотека)	4
МАДИ(ТУ) ( библиотека)	4
Уральский филиал МАДИ (библиотека)	3
Волжский филиал МАДИ (библиотека)	3
Московский автомобильно-дорожный колледж им. Николаева(библиотека)	3

Приложение 2