Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение работ (услуг) по реализации в 2010 году плана информационного обеспечения (лоты №№ стр. 13 )

Рассылка сборника осуществляется по списку, согласованному с Заказчиком.

8. Цель работы (услуг): информационное обеспечение центрального аппарата Федерального дорожного агентства, предприятий и учреждений, подведомственных Росавтодору, органов управления дорожным хозяйством субъектов Российской Федерации, органов исполнительной власти всех уровней, широкого круга пользователей (в том числе работников и специалистов дорожной и смежных отраслей) об отечественных научно-технических и инновационных достижениях по актуальным вопросам дорожного хозяйства.

9. Отличия, новизна и преимущества: издание отраслевого сборника научных трудов «ДОРОГИ И МОСТЫ» позволит оперативно обеспечить дорожные организации актуальной научно-технической информацией и результатами научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по широкому кругу вопросов развития дорожного хозяйства.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________*)

10. Содержание работы (услуги): Работа по теме должна содержать следующие основные этапы:

1 этап, включающий сбор, редактирование и подготовку материалов для публикации, макетирование первого выпуска сборника 2010 г.; верстку выпуска сборника в электронном виде;

2 этап, включающий полиграфическое исполнение тиража в типографии, рассылку тиража первого сборника 2010 г;

3 этап, включающий сбор, редактирование и подготовку материалов для публикации, макетирование второго выпуска сборника 2010г.; верстку выпуска сборника в электронном виде;

4 этап, включающий полиграфическое исполнение тиража в типографии, рассылку тиража второго сборника 2010 г.

Редакционный совет указанного печатного издания формируется по согласованию с Заказчиком.

Рассылка тиража осуществляется Исполнителем по списку согласно приложению к настоящему техническому заданию.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________*)

11. Конечный результат работы (услуги): Издание в 2010 гг. двух выпусков сборника «Дороги и Мосты» со следующими техническими характеристиками:

· объем издания – 250 стр. (усл. печ. л. – 15,5),

· формат готового издания 70×100 (1/16),

· бумага мелованная, гарнитура тип «Таймс»,

· печать офсетная,

· тираж каждого выпуска – 1000 экземпляров.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________*)

12. Права сторон: Право собственности на результаты выполненных работ принадлежат Заказчику.

13. Условия приемки работ (услуг): акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экз., отчет о выполненных работах в 2-х экз., отражающий выполнение требований п. 10 технического задания. Отчетные материалы по этапам работ, включающим рассылку тиража, должны содержать подтверждение произведенной рассылки.

14. Сроки выполнения работ (услуг):

начало работ: с момента заключения государственного контракта

окончание работ: 29 октября 2010 г.

15. Особые условия: Исполнитель с письменного согласия Заказчика имеет право привлекать для выполнения работ третьих лиц без увеличения контрактной цены.

При этом Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения работ в рамках настоящего государственного контракта.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
	Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства
________________________	_________________
М. П.	М. П.

*) – Дополнительные условия, предложенные участником размещения заказа (в случае их наличия)

Приложение к

техническому заданию

	СПИСОК РАССЫЛКИ
	Отраслевой сборник научных трудов "Дороги и Мосты".
	выпуск 2010 (№№1,2)
	количество: 1000 штук
	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИИ	количество
№1	Министр	1
№2	Заместитель Министра транспорта	1
№3	Заместитель Министра транспорта	1
№4	Заместитель Министра транспорта	1
№5	Департамент государственной политики в области дорожного хозяйства, автомобильного и городского пассажирского транспорта, геодезии и картографии	10
	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ РОСАВТОДОРА
№1	Руководитель ФДА	1
№2	Заместитель руководителя ФДА	1
№3	Заместитель руководителя ФДА	1
№4	Заместитель руководителя ФДА	1
№5	Заместитель руководителя ФДА	1
№6	Управление делами	1
№7	Управление экономики и планирования	1
№8	Финансовое управление	1
№9	Управление строительства и проектирования автомобильных дорог	3
№10	Управление эксплуатации и сохранности автомобильных дорог	3
№11	Управление имущества и правового обеспечения	1
№12	Управление кадров и организационного развития	1
№13	Управление платных автомобильных дорог и инвестиционных проектов	2
№14	Управление транспортной безопасности	2
№15	Управление научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования	2
	ДОРОЖНЫЕ АССОЦИАЦИИ
№1	РАДОР	2
№2	АСПОР	2
№3	РОДОС	2
№4	АСДОР	2
№5	Союздорстрой	2
	УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
№1	Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства" (Упрдор "Москва - Нижний Новгород")	15
№2	Государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа" (Упрдор "Волга")	15
№3	Государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва-Минск" (Упрдор "Москва-Минск")	15
№4	Государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск" (Упрдор "Москва-Бобруйск")	15
№5	Государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков" (Упрдор "Москва-Харьков")	15
№6	Государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград" (Упрдор "Каспий")	15
№7	Федеральное государственное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва – Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства» (Упрдор "Россия")	15
№8	Государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Самара-Уфа-Челябинск" (Упрдор "Самара - Уфа - Челябинск")	15
№9	Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск" (Упрдор "Кола")	15
№10	Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Невер - Якутск Федерального дорожного агентства" (Упрдор "Лена")	15
№11	Государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального дорожного агентства" (Упрдор "Прибайкалье")	15
№12	Государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск" (Упрдор "Холмогоры")	15
№13	Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 Енисей Федерального дорожного агентства" (Упрдор "Енисей")	15
№14	Государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали "Колыма" (Упрдор "Колыма")	15
№15	Государственное учреждение "Управление Федеральных автомобильных дорог на территории Челябинской области" (Упрдор "Южный Урал")	15
№16	Государственное учреждение "Управление ордена Знак почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства" (Упрдор "Северный Кавказ")	15
№17	Федеральное государственное учреждение "Управление Федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю Федерального дорожного агентства" (Упрдор "Кубань")	15
№18	Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Магаданской области Федерального дорожного агентства" (Упрдор "Магадан")	15
№19	Федеральное государственное унитарное предприятие "Бурятавтодор" (ФГУП "Бурятавтодор")	15
№20	Государственное учреждение "Управление Федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики" (Упрдор "Карачаево-Черкесск")	15
№21	Государственное учреждение "Управление Федеральных автомобильных дорог "Алтай" (Упрдор "Алтай")	15
№22	Государственное учреждение "Управление Федеральных автомобильных дорог на территории Читинской области" (Упрдор "Забайкалье")	15
№23	Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "УРАЛ" (Уралуправтодор)	15
№24	Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" (Севкавуправтодор)	15
№25	Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" (Черноземуправтодор)	15
№26	Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства (ФГУ "Сибуправтодор")	15
№27	Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" (Поволжуправтодор)	15
№28	Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" (ФГУ "Байкалуправтодор")	15
№29	Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" (ФГУ "Дальуправтодор")	15
№30	Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" (ФГУ "Центравтомагистраль")	15
№31	Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени " (Севзапуправтодор)	15
№32	Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона" (ФГУ "Волго-Вятскуправтодор")	15
№33	Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" Федерального дорожного агентства" (ФГУ Упрдор "Южный Байкал")	15
	ДИРЕКЦИИ СТРОЯЩИХСЯ ДОРОГ
№1	Федеральное государственное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России" (ФГУ ДСД "Дальний восток")	7
№2	Федеральное государственное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Центральном регионе России" (ФГУ ДСД "Центр")	7
№3	Федеральное государственное учреждение "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Черноморского побережья" (ФГУ ДСД "Черноморье")	7
№4	Федеральное государственное учреждение "Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург" (ФГУ ДСТО "Санкт-Петербург")	7
№5	ФГУ "Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйства г. Владивостока, как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе ФДА	7
	НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
№1	ФГУП "РОСДОРНИИ"	5
№2	Воронежский филиал ФГУП "РОСДОРНИИ"	2
№3	Волгодонский филиал ФГУП "РОСДОРНИИ"	2
№4	Владимирский филиал »	2
№5	Волгоградский филиал ФГУП "РосдорНИИ"	2
№6	Пермский филиал ФГУП "РосдорНИИ"	2
№7	Северо-Кавказский филиал »	2
№8	Уральский филиал »	2
№9	Хабаровский НПЦ ГП «РосдорНИИ»	2
№10	Сибирский филиал ФГУП "РосдорНИИ"	2
№11	Голицинский филиал ФГУП "РосдорНИИ"	2
	ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
№2	СИБАДИ	5
№3	МАДИ (ТУ)	5
	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
№1	Кировское областное государственное учреждение "Дорожный комитет Кировской области" (Кировское областное государственное учреждение "Дорожный комитет Кировской области")	5
№2	Департамент дорожного хозяйства Администрации Калининградской области (Департамент дорожного хозяйства Администрации Калининградской области)	5
№3	Государственное управление автомобильных дорог Республики Дагестан (ГУ "Дагестанавтодор")	5
№4	Дорожное агентство Республики Коми (Дорожное агентство Республики Коми)	5
№5	Министерство автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области (Министерство автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области)	5
№6	Департамент дорожного хозяйства Ивановской области	5
№7	Областное государственное учреждение "Дорожное Агентство Архангельской области «Архангельскавтодор»" (ОГУ "Дорожное агентство «Архангельскавтодор")	5
№8	Государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Новгородской области "Новгородавтодор" (ГУ "Новгородавтодор")	5
№9	Управление транспорта и дорожного хозяйства Рязанской области (Управление транспорта и дорожного хозяйства Рязанской области)	5
№10	Дорожный департамент Ханты-Мансийского АО-ЮГРЫ (Дорожный департамент Ханты-Мансийского АО-ЮГРЫ)	5
№11	РГУ управление "Карачаевочеркесавтодор" ("Карачаевочеркесавтодор")	5
№12	Управление дорожного хозяйства Ненецкого автономного округа (Управление дорожного хозяйства Ненецкого автономного округа)	5
№13	Государственное учреждение "Дирекция по строительству автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)" (Дирекция по строительству автомобильных дорог Республики Саха (Якутия))	5
№14	Управление автодорог Липецкой области (Управление автодорог Липецкой области)	5
№15	Областное государственное учреждение "Орелгосзаказчик"	5
№16	Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края	5
№17	ГУ "Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики» (ГУ«Управтодор»)	5
№18	Государственное бюджетное учреждение Тюменской области "Управление автомобильных дорог» (ГБУТОУАД)	5
№19	Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» ("КрУДор")	5
№20	Министерство дорожного хозяйства Калужской области	5
№21	Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области	5
№22	Областное государственное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»	5
№23	ОГУ «Управление автомобильными дорогами Томской области» (ОГУ "Томскавтодор")	5
№24	ОГУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»	5
№25	ГУ МО Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор»	5
№26	Бюджетное Учреждение «Управление дорожного хозяйства Омской области»	5
№27	ГУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»	5
№28	Федеральное государственное унитарное предприятие «Марийскавтодор»	5
№29	Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области	5
№30	ГУ «Управление дорожного хозяйства Брянской области» (ГУ УДХ "Брянской области")	5
№31	Государственное учреждение "Автомобильные дороги Читинской области" (ГУ "Автомобильные дороги Читинской области")	5
№32	Министерство строительства Республики Карелия	5
№33	Министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области	5
№34	Казенное предприятие "Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан"	5
№35	ГУ «Управление а/д общего пользования и транспорта Белгородской области»	5
№36	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия (Минтранс Хакасии)	5
№37	Государственное учреждение Краснодарского края "Краснодаравтодор" (ГУ КК "Краснодаравтодор")	5
№38	Департамент дорожного хозяйства Ярославской области	5
№39	ГУ "Управление автомобильных дорог Республики Тыва" (ГУ "Тываавтодор")	5
№40	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области	5
№41	Костромское областное управление а/д общего пользования «Костромаавтодор»	5
№42	Управление автомобильных дорог Еврейской автономной области	5
№43	«Хабаровское краевое государственное унитарное предприятие «Крайдорпредприятие»»	5
№44	ГУ "Управление автомобильных дорог республики Мордовия"	5
№45	ГУ «Управление кап. строительства и дорожного хозяйства Республики Мордовия»	5
№46	Государственное предприятие "Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования Республики Алтай "Горно-Алтайавтодор" (РУАД "Горно-Алтайавтодор")	5
№47	«Свердловское областное государственное учреждение «Управление автомобильных дорог»»	5
№48	Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству	5
№49	Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области	5
№50	Областное ГУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области»	5
№51	Управление автомобильных дорог администрации Волгоградской области	5
№52	Департамент дорожного хозяйства Приморского края	5
№53	ГУ Тульской области «Тулаупрадор»	5
№54	Агентство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия	5
№55	Министерство экономического развития промышленности и транспорта Амурской области	5
№56	Управление автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской области	5
№57	«Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области»	5
№58	Главное Управление автомобильных дорог Курганской области	5
№59	ГУ «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области»	5
№60	Краевое государственное учреждение "Управление автомобильных дорог Алтайского края" (КГУ "Алтайавтодор")	5
№61	Министерство транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области	5
№62	Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики	5
№63	ГУ Управление Региональных автомобильных дорог Республики Бурятия (ГУ "БурятРегионАвтодор")	5
№64	Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино - Балкарской Республики	5
№65	Государственное учреждение по управлению автомобильными дорогами мурманской области ("Мурманскавтодор")	5
№66	Управление транспорта и автомобильных дорог Тамбовской области	5
№67	Дорожное агентство Пермского края	5
№68	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан	5
№69	ГУ "Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области"	5
№70	Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области	5
№71	Государственное Бюджетное Учереждение новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»	5
№72	Смоленское областное государственное учереждение «Управление областных автомобильных дорог»	5
№73	Государсвенно Учереждение Кемеровской области «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» ГУКО "Дирекция автодорог Кузбасс"	5
№74	ГБУ «Управление автомобильных дорог Пензенской области»	5
№75	ГУ "Дирекция "Камчатоблавтодор"	5
№76	Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Санкт-Петербурга (Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству администрации Санкт-Петербурга)	5
	ИТОГО:	1000

Приложение

к контракту №________

от «___»_________20___ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ План

на выполнение работ (услуг) по теме:

«Содержательное наполнение и выпуск отраслевого сборника научных трудов

«Дороги и мосты»

№ п/п	Наименование этапов работ (услуг)	Срок начало – окончание	Расчетная цена, руб., в т. ч. НДС – 18 %
1	2	3	4
1	Сбор материалов для сборника; редактирование и подготовка их для публикации, макетирование первого выпуска сборника 2010 г; верстка выпуска сборника в электронном виде. Выходной документ: отчет о выполненных работах	С момента заключения государственного контракта – 30 июля 2010 г.
2	Полиграфическое исполнение тиража в типографии, рассылка тиража первого сборника 2010 г. (тираж 1000 экз.) Выходной документ: Сборник, отчет о рассылке	1 августа 2010 гавгуста 2010 г.
3	Редактирование и подготовка материалов для публикации, макетирование второго выпуска сборника 2010 г; верстка выпуска сборника в электронном виде Выходной документ: отчет о выполненных работах	1 сентября 2010гсентября 2010г.
4	Полиграфическое исполнение тиража в типографии, рассылка тиража второго сборника 2010 г. (тираж 1000 экз.) Выходной документ: Сборник, отчет о рассылке	1 октября 2010гоктября 2010г.
Общая стоимость работ в 2010 году:

Примечание: 1.Графа 4 заполняются участником размещения заказа в соответствии с результатами открытого конкурса.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________________ М. П.

ЗАКАЗЧИК: Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства _________________________ М. П.

Приложение 4 (12)

к конкурсной документации

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА (Лот № 12)

на выполнение работ (услуг)

г. Москва «___» _________ 2010г.

Федеральное дорожное агентство, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, , действующего на основании Положения о Федеральном дорожном агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 000, Приказа о назначении /к и доверенности от 01.01.2001 №01-33/13007,соднойстороны,и__________________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице _______________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, в соответствии с протоколом от «______» _____________ 2010 г. № _____, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ (услуг) по теме: «Содержательное наполнение и выпуск ежегодного структурированного аналитического сборника о состоянии дорожного хозяйства за предыдущий период «Дорожное хозяйство России. Цифры и факты».

1.2. Перечень и требования к выполняемым работам (услугам), являющимся предметом контракта, определяются Техническим заданием (Приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Содержание и сроки выполнения работ (услуг) определяются Календарным планом (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего контракта.

Сроки выполнения работ (услуг):

начало – с момента подписания государственного контракта;

окончание – 8 октября 2010 г.

1.4. Приемка выполненных работ (услуг) осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания по акту сдачи-приемки выполненных работ (услуг).

1.5. Обязательства по настоящему государственному контракту должны быть обеспечены за счет средств Исполнителя в соответствии с конкурсной документацией.

1.6. Исполнитель в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту представляет _________________________(указывается способ обеспечения обязательств: безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту, договор поручительства или передача в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по контракту составляет ______________________________ (_____________________________________________) рублей, в том числе НДС – 18 % - __________________________ рублей.

Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Источник финансирования: федеральный бюджет, раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство», целевая статья 1008103 «Подпрограмма «Автомобильные дороги», вид расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги»

2.2. Оплата выполненных работ (услуг) производится Заказчиком в соответствии с Календарным планом (Приложение ) в течение 10 рабочих дней с момента утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг).

2.3. Цена государственного контракта, заключенного государственным заказчиком, может быть снижена по соглашению сторон в соответствии с частью 4.1 статьи 9 Федерального закона от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного контракта.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень отчетных материалов, подлежащих сдаче Исполнителем Заказчику по окончании работ (услуг), определяется Техническим заданием (Приложение 1).

3.2. Передача Заказчику отчетных материалов осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ (услуг) Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах, с приложением отчетных материалов, предусмотренных Техническим заданием и условиями настоящего контракта в двух экземплярах.

3.4. Заказчик в течение 20 (двадцати) дней со дня получения от Исполнителя акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) и отчетных материалов, указанных в п.3.3 государственного контракта, обязан рассмотреть полученные отчетные материалы и при отсутствии замечаний подписать и утвердить акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг).

При наличии замечаний Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненной работы (услуги) по причине несоответствия Техническому заданию (Приложение 1), Календарному плану или условиям контракта с указанием срока для устранения замечаний, но не менее 5 (пяти) рабочих дней.

После представления доработанных отчетных материалов, приемка работ (услуг) осуществляется в соответствии с п.3.3. и п.3.4. настоящего контракта.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных в контракте, стороны несут ответственность на условиях и в порядке, установленных настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Исполнитель при нарушении контрактных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение Исполнителем срока окончания работ (услуг), установленного в пункте 1.3. Контракта – неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств;

- за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ (услуг), предусмотренных календарным планом работ (приложение № 2 к Контракту) - неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств;

- при не обеспечении Исполнителем требуемого качества работ (услуг), т. е. несоответствии выполненных работ (услуг) требованиям, установленным техническим заданием на выполнение работ (услуг) (приложение № 1 к Контракту) - штраф в размере 10 % от стоимости соответствующего этапа Календарного плана работ (услуг) (Приложение к Контракту). При этом документом, подтверждающим наличие указанного факта, является мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ (услуг) в связи выявленными нарушениями по качеству работ (услуг);

- за нарушение сроков, установленных в мотивированном отказе, в соответствии с пунктом 3.4. Контракта - неустойку в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, военные действия, запретительные акты органов государственной власти), если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего контракта. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены документально уполномоченным органом.

4.4. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

4.5. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, в том числе споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами путем переговоров.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика только после принятия мер по их досудебному урегулированию в претензионном порядке.

4.6. В случае нарушения Исполнителем обязательств по настоящему контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему контракту (банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства, удержания заложенных в форме вклада (депозита) денежных средств).

Уплата Исполнителем штрафных санкций, установленных п. 4.2. Контракта, не лишает Заказчика права удовлетворить имущественные требования за счет обеспечения, предусмотренного п. 1.6. Контракта.

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

5.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик имеет право расторгнуть контракт в судебном порядке по своей инициативе в случаях:

- при нарушении сроков выполнения отдельных этапов работ (услуг), предусмотренных календарным планом работ (приложение № 2 к Контракту), более чем 15 календарных дней;

- при нарушении Исполнителем общего срока выполнения работ (услуг) более чем на 15 календарных дней;

- при не обеспечении требуемого качества работ (услуг). Документом, подтверждающим факт наличия данного основания для расторжения настоящего контракта, является мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ (услуг) в связи выявленными нарушениями по качеству работ (услуг).

При этом Заказчик оплачивает Исполнителю только работы, выполненные и принятые Заказчиком до расторжения настоящего Контракта, без возмещения убытков.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Право собственности на результаты выполненных работ принадлежит Заказчику – Федеральному дорожному агентству. Исполнитель не имеет права без письменного согласования с Заказчиком использовать результаты выполненных работ.

6.2. Исполнитель с письменного согласия Заказчика имеет право привлекать для выполнения работ третьих лиц без увеличения контрактной цены.

При этом Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения работ в рамках настоящего государственного контракта.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Срок действия контракта:

начало – с момента подписания контракта обеими Сторонами;

окончание – до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему государственному контракту.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК: Федеральное дорожное агентство

, , УФК по г. Москве

р./с в отд. 1 Московского ГТУ Банка России г. Москвы

, л/с , ,

9.ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

1. Техническое задание (приложение № 1).

2. Календарный план работ (приложение № 2).

ИСПОЛНИТЕЛЬ:	ЗАКАЗЧИК:
	Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства
________________________	_________________
М. П.	М. П.

Приложение

к контракту №___

от «___»______ 2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (услуг)

1. Наименование темы (работ, услуг): Содержательное наполнение и выпуск ежегодного структурированного аналитического сборника о состоянии дорожного хозяйства за предыдущий период «Дорожное хозяйство России. Цифры и факты».

2. Заказчик (подразделение Федерального дорожного агентства): Управление научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования
3. Основание для разработки: Распоряжение Федерального дорожного агентства от 01.01.2001 «О проведении в 2010 году работ по реализации Плана информационного обеспечения»

4. Статус работы (услуги): государственный заказ

5. Источник финансирования: федеральный бюджет, раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство», целевая статья 1008103 «Подпрограмма «Автомобильные дороги», вид расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги»

6. Исходные данные:

6.1. Ежегодные доклады о ходе реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России ( годы)» за гг.

6.2. Ежегодные отчетные материалы о ходе реализации других федеральных целевых программ, по которым Росавтодор выступает государственным заказчиком, а также Федеральной адресной инвестиционной программы.

6.3. Ежегодные данные государственного статистического наблюдения состояния и развития дорожного хозяйства Российской Федерации по следующим формам:

1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них»;

2-ДГ «Сведения о категориях автомобильных дорог общего пользования, сельских населенных пунктах, имеющих автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования»;

1-ФП «Сведения об использовании средств из бюджетных и внебюджетных источников финансирования на выполнение федеральных целевых программ»;

1-торги «Сведения о проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

3-Автодор «Сведения о ремонте и содержании автомобильных дорог общего пользования»;

7-Автодор «Сведения о наличии объектов, повышающих безопасность движения на федеральных автомобильных дорогах, и мест концентрации дорожно-транспортных происшествий».

7.4. Данные ведомственной отчетности по формам, установленным приказом Росавтодора , в том числе:

С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и реализации инвестиционных проектов»;

С-2 «Сведения о ходе строительства (реконструкции) важнейших объектов»;

Справка о проведении конкурсов на размещение заказов на поставки товаров (работ, услуг) для государственных нужд;

6.5. Данные ведомственной отчетности по формам, установленным приказом Федерального дорожного агентства № АН-19 от 01.01.2001, в том числе:

Сведения о выполнении работ по ремонту федеральных автомобильных дорог;

Выполнение работ по содержанию федеральных автомобильных дорог;

Сведения о выполнении работ по приведению в нормативное состояние связывающих населенные пункты сельских дорог для приемки их в сеть дорог общего пользования;

Сведения о выполнении мероприятий по приведению в нормативное состояние проезжей части улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта;

Сведения о выполнении работ по ремонту и содержанию территориальных автомобильных дорог, финансируемых за счет средств субсидий;

Сведения о выполнении работ по капитальному ремонту и ремонту искусственных сооружений;

Сведения о выполнении работ по содержанию искусственных сооружений на федеральных автомобильных дорогах;

Сведения о выполнении планово-предупредительных работ на искусственных сооружениях федеральных автомобильных дорог;

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях.

6.6. Информационные сборники «Дорожное хозяйство России. Цифры и факты», изданные в 2000 и 2003, годах.

6.7. Актуальные иллюстративные графические и фото материалы (карты-схемы, буклеты, презентации, стенды, плакаты и др.) разработанные Росавтодором и подведомственными ему организациями.

6.8. Иные актуальные данные и иллюстративные материалы по теме сборника, в том числе из зарубежных источников.

7. Состояние проблемы (вопроса): Подготовка информационного сборника «Дорожное хозяйство России. Цифры и факты» (далее – Сборник) осуществляется на регулярной основе с 2000 года. Указанные сборники, кроме данных статистической отчетности о функционировании дорожной отрасли Российской Федерации, содержали также значительный объем иллюстративных (диаграммы, схемы, фотографии), картографических, текстовых материалов, отражающих основные аспекты и направления работы дорожной отрасли, в том числе и материалы познавательного характера.

Сборник не является узкоспециализированным изданием и предназначен, прежде всего, для ознакомления с работой дорожной отрасли депутатов представительных органов власти всех уровней, глав министерств и ведомств, территориальных администраций, предпринимателей, общественных организаций, специалистов как дорожного хозяйства, так и смежных с ним отраслей.

В настоящее время назрела необходимость подготовки очередного издания Сборника, в котором должны быть отражены:

Актуальные статистические данные;

Анализ хода реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России ( годы)»;

Анализ хода реализации в части дорожного хозяйства:

федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»;

подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года»;

федеральной целевой программы «Развитие Калининградской области на период до 2010 года»;

федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на годы»;

федеральной целевой программы «Юг России»;

федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на годы»;

подпрограммы «Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в области транспорта» федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система»;

федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в годах».

Информация о ходе реализации проектов государственно-частного партнерства в дорожном строительстве.

Информация о значимых событиях, происшедших в дорожной отрасли за 2009 год.

8.Цель работы (услуг): Создание структурированного информационного массива по развитию сети автомобильных дорог Российской Федерации и реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России ( годы)».

9. Содержание работы (услуги): Работы по подготовке Сборника включают следующие два основных этапа:

9.1. Подготовка Сборника:

- сбор и анализ исходных информационно-аналитических данных по итогам работы дорожного хозяйства в 2009 году и перспективы развития, в соответствии с п.7 технического задания;

-структурирование исходных данных, разработка номенклатуры разделов и подразделов Сборника;

-согласование структуры Сборника с Заказчиком, ее доработка (при необходимости);

-разработка оригинал-макета Сборника, выпуск сигнального экземпляра;

-согласование оригинал-макета Сборника с Заказчиком, его доработка (при необходимости).

В Сборнике должна быть представлена информация по следующим ключевым направлениям:

1. Основные сведения о дорожном хозяйстве.

2. Показатели наличия и состояния сети автомобильных дорог общего пользования, в том числе в разрезе регионов.

3. Финансирование дорожного хозяйства.

4. Основные итоги реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России ( годы)» как в целом, так и по следующим основным направлениям:

строительство и реконструкция автомобильных дорог;

ремонт и содержание автомобильных дорог;

повышение безопасности дорожного движения и развитие дорожного сервиса;

научно-техническое обеспечение дорожного хозяйства;

информационное обеспечение дорожного хозяйства;

совершенствование системы управления дорожным хозяйством.

5. Основные итоги реализации других федеральных целевых программ, по которым Росавтодор выступает государственным заказчиком.

6. Развитие государственно-частного партнерства в сфере создания и эксплуатации автомобильных дорог.

7. Задачи дорожной отрасли на 2010 год.

8. Иная, заслуживающая внимания, актуальная информация по дорожной отрасли.

9.2. Издание Сборника и его рассылка:

- издание Сборника со следующими техническими параметрами:

· формат готового издания – А 4;

· тираж-1000 экз.

· объем не менее 260 полос+ 4 полосы обложка;