49. Подводки гибкие в соответствии со сметой Заказчика. Подводки гибкие должны быть к водоразборной арматуре, с двумя латунными гайками ноль целых шесть десятых метра.
50. Умывальник в соответствии со сметой Заказчика. Умывальник должен быть размером пятьсот миллиметров x четыреста десять миллиметров, с отверстием. Материал изготовления должен быть фарфор. Цвет умывальника должен быть белый. Описание: с отверстием для смесителя по центру, с кольцом перелива, с пьедесталом.
51. Кронштейны в соответствии со сметой Заказчика. Кронштейны должны быть чугунные, должны быть для умывальника.
52. Сифоны в соответствии со сметой Заказчика. Сифоны должны быть полиэтиленовые, должны быть для умывальника.
53. Пьедестал для умывальника в соответствии со сметой Заказчика. Характеристики пьедестала должны быть следующие: тип должен быть - пьедестал для умывальника. Материал должен быть фарфор. Цвет должен быть белый. Ширина должна быть не более пятнадцати сантиметров. Высота должна быть не менее шестидесяти пяти сантиметров. Вес должен быть не более двенадцати килограммов. Гарантия должна быть не менее пяти лет.
54. Подводки гибкие в соответствии со сметой Заказчика. Подводки гибкие должны быть к водоразборной арматуре, с двумя латунными гайками ноль целых шесть десятых метра.
55. Смеситель в соответствии со сметой Заказчика. Смеситель должен быть для умывальника, должен быть с трубчатым латунным изливом. Должен быть с гибкой подводкой 1/2”. Должен быть с аэратором: M 22x1. Должен быть с керамической кран-буксой.
56. Узлы укрупненные монтажные в соответствии со сметой Заказчика. Узлы укрупненные монтажные должны быть из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром пятьдесят миллиметров.
57. Крепления для труб в соответствии со сметой Заказчика. Крепление должно представлять собой стальной хомут для крепления жестких труб, диаметр должен быть более сорока пяти миллиметров. Назначение должно быть следующее: хомут должен быть предназначен для крепления пластиковых и металлических труб к поверхности стен, потолков, полов и перегородок. Отличительные особенности должны быть следующие: материал должен быть: оцинкованная сталь; в хомуте должно иметься сквозное отверстие с внутренней резьбой М6 для крепления держателя на крепёжный комплект.
58. Кабель в соответствии со сметой Заказчика. Область применения силового кабеля – должен быть предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания (открытого и скрытого) внутри помещений и на открытом воздухе. Вне помещений кабель должен применяться только вне прямого воздействия солнечного света. Должна быть предусмотрена возможность применять кабель поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Должна быть предусмотрена возможность осуществления прокладки в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах. Жила должна быть - однопроволочный медный проводник; изоляция - поливинилхлоридный (ПВХ) пластикат с отличительной окраской (3-жильные: коричневая, голубая, желто-зеленая). Промежуточная оболочка должна быть из мелонаполненная резины. Наружная оболочка должна быть выполнена из не поддерживающего горение поливинилхлоридного пластиката. Использование промежуточная оболочка из мелонаполненной резины, должно позволять легко и удобно "разделывать" кабель при монтаже, повышать пожаробезопасность кабеля, увеличивает гибкость кабеля. Рабочее напряжение должно быть ноль целых шестьдесят шесть сотых кВ. Температура эксплуатации кабеля должна быть в диапазоне конкретных значений от минус пятидесяти °С до плюс пятидесяти °С. Относительная влажность воздуха (при плюс тридцати пяти °С не более девяносто восьми %. Срок службы должен составлять не менее тридцати лет. Число жил х сечение мм. кв - три x одна целая пять десятых. Наружный диаметр, мм – должен быть девять целых. Диаметр токопроводящей жилы, мм – одна целая тридцать пять сотых. Диаметр изолированной жилы, мм – две целых пятьдесят шесть сотых. Максимальное электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току (при плюс двадцати °С), Ом/км – двенадцать целых одна десятая. Электрическое сопротивление изоляции постоянному току (при t° жилы плюс семьдесят °С), МОм/км – ноль целых десять тысячных.
59. Гофротруба в соответствии со сметой Заказчика. Гофротруба должна быть пвх с протяжкой диаметром шестнадцать миллиметров. Технические характеристики должны быть следующие: материал должен быть самозатухающий пвх-пластикат. Условия монтажа - для скрытой проводки в стенах, потолках, полах. Степень защиты должна быть не хуже IP пятьдесят пять, исполнение УХЛ два. Монтаж при температуре характеризующейся диапазоном конкретных значений от не менее чем минус пять градусов С до не более чем шестьдесят градусов С. Цвет должен быть серый. Диэлектрическая прочность должна быть не менее двух тысяч В (пятьдесят Гц, в течении пятнадцати минут). Сопротивление изоляции должно быть не менее ста Мом (пятьсот В, в течении одной мин.). Огнестойкость горения должна быть - не поддерживает горение. Внешний диаметр должен быть шестнадцать миллиметров. Внутренний диаметр должен быть не менее десяти целых семи десятых миллиметра.
60. Коробки монтажные в соответствии со сметой Заказчика. Коробки монтажные должны быть для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Должно быть возможно соединение в блок нескольких коробок L=75, В=65, Н=40, S=1. Dвн=74 – для крепления выключателей и розеток распорными лапками. А=60 – для крепления выключателей и розеток винтами. Материал должен быть полипропилен. Степень защиты должна быть не ниже IP двадцать.
61. Щитки в соответствии со сметой Заказчика. Щитки должны быть осветительные, должны быть предназначены для приема и распределения электрической энергии в сетях трехфазного переменного тока напряжением четыреста пятнадцать / двести двадцать В, частотой пятьдесят Гц с глухозаземленной нейтралью, а также защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях. Щитки осветительные должны быть изготовлены в металлических или пластиковых боксах с порошковым покрытием, со степенью защиты не хуже IP тридцать один. Щитки должны комплектовасья DIN-рейками, автоматическими выключателями, шинами «N» и «PE». Вид установки должен быть навесной. Размер должен быть не менее двухсот девятнадцати миллиметров и не более двухсот двадцати двух миллиметров х не менее трехсот шестидесяти пяти и не более трехсот семидесяти семи миллиметров х менее ста двух миллиметров и более ста целых семидесяти пяти сотых миллиметра.
62. Автоматические выключатели должны быть предназначены для защиты от перегрузки и коротких замыканий. Должны быть рассчитаны на работу в цепях постоянного тока. Номинальный ток должен быть не более десяти и более шести А. Количество полюсов должно быть один. Предельная коммутационная способность не более шести кА.
63. Автоматические выключатели должны быть предназначены для защиты от перегрузки и коротких замыканий. Должны быть рассчитаны на работу в цепях постоянного тока. Номинальный ток должен быть не более двадцати пяти и более двадцати четырех А. Количество полюсов должно быть три. Предельная коммутационная способность не более шести кА.
64. Лампы в соответствии со сметой Заказчика. Лампа должна иметь следующие технические характеристики: тип должен быть люминесцентная. Цоколь должен быть G тринадцать. Мощность, Вт должна быть восемнадцать. Световой поток, лм не более одной тысячи двухсот пятидесяти и не менее одной тысячи двухсот. Длина должна быть менее шестисот четырех миллиметров.
65. Светильник в соответствии со сметой Заказчика. Светильник для общественных зданий под линейную люминесцентную лампу. Корпус должен быть цельнометаллический сварной, корпус должен быть изготовлен из листовой стали, покрытой белой порошковой краской. Пускорегулирующая аппаратура должна быть установлена в корпусе. Экранирующая решетка должна быть изготовлена из зеркального алюминия. Устанавливается в корпус стальными пружинами. Напряжение двести двадцать В, частота пятьдесят Гц. Патрон под цоколь G тринадцать. Степень защиты должна быть IP двадцать. Размер не более пятисот девяносто пяти миллиметров по длине и не более пятисот девяносто пяти миллиметров по ширине. Масса светильника не более четырех целых семи сотых килограмма. Схема включения с компенсирующим конденсатором. Класс защиты от поражения электрическим током должен быть I.
66. Стартеры в соответствии со сметой Заказчика. Стартеры должны быть предназначены для зажигания люминесцентных ламп. Номинальное напряжение должно быть двести двадцать В. Рабочая частота должна быть пятьдесят Гц. Материал контактов должен быть латунь. Материал корпуса должен быть пластмасса.
67. Светильник в соответствии со сметой Заказчика. Светильник для общественных зданий под линейную люминесцентную лампу. Корпус должен быть цельнометаллический сварной, корпус должен быть изготовлен из листовой стали, покрытой белой порошковой краской. Пускорегулирующая аппаратура должна быть установлена в корпусе. Экранирующая решетка должна быть изготовлена из зеркального алюминия. Устанавливается в корпус стальными пружинами. Напряжение двести двадцать В, частота пятьдесят Гц. Патрон под цоколь G тринадцать. Степень защиты должна быть IP двадцать. Размер не более пятисот девяносто пяти миллиметров по длине и не более пятисот девяносто пяти миллиметров по ширине. Масса светильника не более четырех целых семи сотых килограмма. Схема включения с компенсирующим конденсатором. Класс защиты от поражения электрическим током должен быть I.
68. Стартеры в соответствии со сметой Заказчика. Стартеры должны быть предназначены для зажигания люминесцентных ламп. Номинальное напряжение должно быть двести двадцать В. Рабочая частота должна быть пятьдесят Гц. Материал контактов должен быть латунь. Материал корпуса должен быть пластмасса.
69. Лампы в соответствии со сметой Заказчика. Лампа должна иметь следующие технические характеристики: тип должен быть люминесцентная. Цоколь должен быть G тринадцать. Мощность, Вт должна быть восемнадцать. Световой поток, лм не более одной тысячи двухсот пятидесяти и не менее одной тысячи двухсот. Длина должна быть менее шестисот четырех миллиметров.
70. Выключатель в соответствии со сметой Заказчика. Выключатель должен быть одноклавишный квадратной формы, должен быть открытой проводки, IP не хуже сорока четырех. Цвет должен быть белый. Номинальный ток должен быть десять А. Тип зажима жил провода должен быть винт. Габаритные размеры не более шестидесяти пяти миллиметров × более шестидесяти миллиметров × толщина более тридцати миллиметров.
71. Коробки монтажные в соответствии со сметой Заказчика. Коробки монтажные должны быть для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Должно быть возможно соединение в блок нескольких коробок L=75, В=65, Н=40, S=1. Dвн=74 – для крепления выключателей и розеток распорными лапками. А=60 – для крепления выключателей и розеток винтами. Материал должен быть полипропилен. Степень защиты должна быть не ниже IP двадцать.
72. Розетки скрытой проводки в соответствии со сметой Заказчика. Розетка должна быть двойная «евро», скрытой проводки, с защитными шторками. Способ монтажа – скрыто; тип зажима должен быть - винт. Номинальный ток шестнадцать А. Напряжение – двести пятьдесят В, пятьдесят Гц. Сечение провода по максимальному показателю не более двух целых пяти десятых кв. мм. Размер – восемьдесят два миллиметра х сто двадцать три миллиметра.
73. Коробки монтажные в соответствии со сметой Заказчика. Коробки монтажные должны быть для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Должно быть возможно соединение в блок нескольких коробок L=75, В=65, Н=40, S=1. Dвн=74 – для крепления выключателей и розеток распорными лапками. А=60 – для крепления выключателей и розеток винтами. Материал должен быть полипропилен. Степень защиты должна быть не ниже IP двадцать.
74. Кабель в соответствии со сметой Заказчика. Область применения силового кабеля NYM – должен быть предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания (открытого и скрытого) внутри помещений и на открытом воздухе. Вне помещений кабель должен применяться только вне прямого воздействия солнечного света. Должна быть предусмотрена возможность применять кабель поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Должна быть предусмотрена возможность осуществления прокладки в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах. Жила должна быть - однопроволочный медный проводник; изоляция - поливинилхлоридный (ПВХ) пластикат с отличительной окраской (3-жильные: коричневая, голубая, желто-зеленая). Промежуточная оболочка должна быть из мелонаполненная резины. Наружная оболочка должна быть выполнена из не поддерживающего горение поливинилхлоридного пластиката. Использование промежуточная оболочка из мелонаполненной резины, должно позволять легко и удобно "разделывать" кабель при монтаже, повышать пожаробезопасность кабеля, увеличивает гибкость кабеля. Рабочее напряжение должно быть ноль целых шестьдесят шесть сотых кВ. Температура эксплуатации кабеля должна быть в диапазоне конкретных значений от минус пятидесяти °С до плюс пятидесяти °С. Относительная влажность воздуха (при плюс тридцати пяти °С не более девяносто восьми %. Срок службы должен составлять не менее тридцати лет. Число жил х сечение мм. кв - три x одна целая пять десятых. Наружный диаметр, мм – должен быть девять целых. Диаметр токопроводящей жилы, мм – одна целая тридцать пять сотых. Диаметр изолированной жилы, мм – две целых пятьдесят шесть сотых. Максимальное электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току (при плюс двадцати °С), Ом/км – двенадцать целых одна десятая. Электрическое сопротивление изоляции постоянному току (при t° жилы плюс семьдесят °С), МОм/км – ноль целых десять тысячных.
75. Кабель-канал в соответствии со сметой Заказчика. Кабель-канал должен иметь размер двадцать пять миллиметров х шестнадцать миллиметров. Должен быть прямой. Кабель-канал должен быть предназначен для наружной, магистральной прокладки силовых, телевизионных, телефонных и информационных проводов и кабелей в различного типа помещениях. Кабель-канал должен позволять предотвратить повреждения кабеля при монтаже и использовании. Должен изготавливаться из пластика не поддерживающего горения, должен быть белого цвета, длинной два метра. Монтаж кабель-канала должен производится шурупами, гвоздями, дюбелями, может или нет быть приклеен к ровной поверхности. Преимущества должны быть следующие: должна быть стойкость к химическому воздействию, ультрафиолету; должна быть высокая электроизоляция.
76. Кабели силовые в соответствии со сметой Заказчика. Область применения силового кабеля NYM – должен быть предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа электропитания (открытого и скрытого) внутри помещений и на открытом воздухе. Вне помещений кабель должен применяться только вне прямого воздействия солнечного света. Должна быть предусмотрена возможность применять кабель поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Должна быть предусмотрена возможность осуществления прокладки в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах. Жила должна быть - однопроволочный медный проводник; изоляция - поливинилхлоридный (ПВХ) пластикат с отличительной окраской (3-жильные: коричневая, голубая, желто-зеленая). Промежуточная оболочка должна быть из мелонаполненная резины. Наружная оболочка должна быть выполнена из не поддерживающего горение поливинилхлоридного пластиката. Использование промежуточная оболочка из мелонаполненной резины, должно позволять легко и удобно "разделывать" кабель при монтаже, повышать пожаробезопасность кабеля, увеличивает гибкость кабеля. Рабочее напряжение должно быть ноль целых шестьдесят шесть сотых кВ. Температура эксплуатации кабеля должна быть в диапазоне значений от минус пятидесяти °С до плюс пятидесяти °С. Относительная влажность воздуха (при плюс тридцати пяти °С не более девяносто восьми %. Срок службы должен составлять не менее тридцати лет. Число жил х сечение мм. кв - три x две целых пять десятых. Наружный диаметр, мм – должен быть девять целых. Диаметр токопроводящей жилы, мм – одна целая тридцать пять сотых. Диаметр изолированной жилы, мм – две целых пятьдесят шесть сотых. Максимальное электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току (при плюс двадцати °С), Ом/км – двенадцать целых одна десятая. Электрическое сопротивление изоляции постоянному току (при t° жилы плюс семьдесят °С), МОм/км – ноль целых десять тысячных.
77. Гофротруба в соответствии со сметой Заказчика. Гофротруба должна быть пвх с протяжкой диаметром двадцать миллиметров. Технические характеристики должны быть следующие: материал должен быть самозатухающий пвх-пластикат. Условия монтажа - для скрытой проводки в стенах, потолках, полах. Степень защиты должна быть не хуже IP пятьдесят пять, исполнение УХЛ два. Монтаж при температуре характеризующейся диапазоном конкретных значений от не менее чем минус пять градусов С до не более чем шестьдесят градусов С. Цвет должен быть серый. Диэлектрическая прочность должна быть не менее двух тысяч В (пятьдесят Гц, в течении пятнадцати минут). Сопротивление изоляции должно быть не менее ста Мом (пятьсот В, в течении одной мин.). Огнестойкость горения должна быть - не поддерживает горение. Внешний диаметр должен быть двадцать миллиметров.
78. Кабели силовые в соответствии со сметой Заказчика. Кабели должны быть силовые, должны быть с медными жилами в изоляции из пвх пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из пвх пластиката, не поддерживающего горение. Количество жил, сечение пять х четыре целые мм2.
79. Гофротруба в соответствии со сметой Заказчика. Гофротруба должна быть пвх с протяжкой диаметром более двадцати миллиметров. Технические характеристики должны быть следующие: материал должен быть самозатухающий пвх-пластикат. Условия монтажа - для скрытой проводки в стенах, потолках, полах. Степень защиты должна быть не хуже IP пятьдесят пять, исполнение УХЛ два. Монтаж при температуре характеризующейся диапазоном конкретных значений от не менее чем минус пять градусов С до не более чем шестьдесят градусов С. Цвет должен быть серый. Диэлектрическая прочность должна быть не менее двух тысяч В (пятьдесят Гц, в течении пятнадцати минут). Сопротивление изоляции должно быть не менее ста Мом (пятьсот В, в течении одной мин.). Огнестойкость горения должна быть - не поддерживает горение. Внешний диаметр должен быть более двадцати миллиметров.
80. Решетки вентиляционные в соответствии со сметой Заказчика. Решетка должна быть наружная. Наружная решетка должна быть предназначена для подачи и удаления воздуха в системах вентиляции. Конструктивно решетка должна состоять из рамы и неподвижно закрепленных пластин, пластины должны быть расположены под углом более чем сорок градусов, которые должны предотвращать попадание осадков в систему вентиляции. Решетка должна изготавливаться из алюминиевого профиля и должна быть окрашена порошковой краской. Размер решетки должен быть двести миллиметров х двести миллиметров.
81. Решетки вентиляционные в соответствии со сметой Заказчика. Решетка должна быть наружная. Наружная решетка должна быть предназначена для подачи и удаления воздуха в системах вентиляции. Конструктивно решетка должна состоять из рамы и неподвижно закрепленных пластин, пластины должны быть расположены под углом более чем сорок градусов, которые должны предотвращать попадание осадков в систему вентиляции. Решетка должна изготавливаться из алюминиевого профиля и должна быть окрашена порошковой краской. Размер решетки должен быть указан в соответствии со сметой Заказчика.
82. Сплит система в соответствии со сметой Заказчика. Сплит система должна быть с высокой производительностью и должна быть с низким уровнем шума. Кассетные сплит-системы должны обладать высокой производительностью при одних из самых низких шумовых характеристиках. Они должны быть предназначены для монтажа над подвесным потолком и должны иметь управляемые жалюзи, которые должны обеспечивать оптимально комфортное воздухораспределение. Кассетные кондиционеры должны быть с раздачей воздуха по четырём направлениям, должны подходить для использования в помещениях общественного назначения, например, в магазинах, офисах, конференц-залах, больницах, школах и ресторанах. Кондиционеры данного типа должны быть оборудованы дренажным насосом для отвода конденсата. Кассетный кондиционер должен быть предназначен для кондиционирования помещений с большой площадью. Состоит кондиционер должен из внешнего бока и внутреннего, который благодаря своим габаритам и особенностям конструкции может располагаться в подвесном потолке. Внутренний блок такого кондиционера должен иметь специальную решётку с распределительными жалюзи, которые должны быть расположены по четырём сторонам этой решётки. Благодаря чему воздух в помещение должен поступать равномерно. Забор воздуха из помещения должен осуществляться через центральную часть такой решётки. Должен иметь несколько режимов работы: должен быть обогрев, должно быть охлаждение, должно быть осушение, должна быть вентиляция, должен быть ночной режим, должен быть автоматический режим при котором кондиционер сам поддерживает заданную температуру, самостоятельно определяя нужный режим работы. Особенности должны быть следующие: распределение воздушного потока по четырём сторонам; должна быть возможность подмеса свежего воздуха; регулирование заслонок; несколько режимов работы; настенный проводной пульт управления (в комплекте); высокая производительность. Максимальная длина магистрали должна быть не более двадцати пяти метров. Максимальный перепад высот должен быть не более пятнадцати метров. Производительность, холод (кВт) должна быть более трех целых шести десятых и менее шести целых одной сотой. Производительность, тепло (кВт) должна быть более пяти целых восьми десятых и менее шести целых восьми десятых. Напряжение (В) должно быть двести двадцать. Расход воздуха куб. м/ч должен быть не более восьмисот восьмидесяти и не менее восьмисот десяти. Размер внутреннего блока более пятисот шестидесяти восьми миллиметров и не менее пятисот шестидесяти двух миллиметров х не более двухсот шестидесяти миллиметров и не менее двухсот пятидесяти миллиметров х более пятисот шестидесяти и менее пятисот восьмидесяти восьми миллиметров. Размер панели должен быть не менее шестисот сорока шести миллиметров и не более шестисот пятидесяти двух миллиметров х не менее пятидесяти миллиметров и не более пятидесяти семи целых трех десятых миллиметра х не менее шестисот сорока и не более шестисот семидесяти миллиметров. Размер наружного блока должен быть более семисот шестидесяти миллиметров и не более семисот девяносто трех миллиметров х более пятисот восьмидесяти девяти миллиметров и не более пятисот девяносто девяти миллиметров х более двухсот семидесяти трех и менее трехсот миллиметров. Уровень шума (дБ) должен быть менее сорока. Вес внутреннего блока должен быть более восемнадцати и менее двадцати пяти килограммов, вес внешнего блока должен быть более тридцати девяти килограммов. Основные режимы должны быть холод/тепло. Должна быть самодиагностика неисправностей. Тип хладагента должен быть R четыреста десять A. Фильтры должны быть - фильтр грубой очистки. Должна быть функция запоминания настроек. Должно быть плавное регулирование заслонок.
Приложение к техническому заданию
Мониторинг цен на поставляемое оборудование и материалы
Таблица расчета начальной максимальной цены контракта на основании коммерческих предложений (прайс-листов).
Наименование товара используемого при выполнении работ и взятого в локальных сметах по прайс-листу | Стоимость за единицу (без учета НДС) (руб) | Предложение от фирмы № 1 (руб.) | Предложение от фирмы № 2 (руб.) | Предложение от фирмы № 3 (руб.) |
Панель декоративная Випрок | 503,06 | 512,10 | 503,06 | 513,25 |
L профиль 3 м | 202,54 | 204,00 | 202,54 | 203,44 |
F профиль 3 м | 300,00 | 304,90 | 300,00 | 305,17 |
Pi профиль 3 м | 83,90 | 94,50 | 83,90 | 87,53 |
Омега профиль 3 м | 217,80 | 218,25 | 217,80 | 220,47 |
Унитазы компакт JIKA, Чехия в комплекте с сиденьем для унитаза | 3217,80 | 3340,00 | 3217,80 | 3280,00 |
Умывальник с отверстием Чехия | 1454,24 | 1621,30 | 1454,24 | 1500,31 |
Пьедесталы для умывальников Чехия | 905,93 | 1014,00 | 905,93 | 980,63 |
Смеситель для умывальника Венгрия | 1478,81 | 1521,00 | 1478,81 | 1537,40 |
РАЗДЕЛ V
Проект гражданско-правового договора
Гражданско-правовой договор №
Санкт-Петербург «____» _____________ 2013 г.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская Покровская больница», именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________в лице __________________________________________, действующего на основании _________ именуемое в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем
1. Предмет ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту помещений № 000, 407, 408, 410, 417, 418 административного корпуса, литер «Г» СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница» Санкт-Петербург, проспект Большой ВО, д. 85. (далее - Объект).
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с локальной сметой Заказчика (Приложение ), перечнем и характеристиками используемого товара (Приложение ), утвержденной в установленном порядке технической документацией, Техническим заданием, определяющими объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Договора, определяющими цену работ и сроки их выполнения.
2. Срок выполнения работ
2.1. Начало выполнения работ по настоящему Договору: с даты подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ.
Заказчик должен передать объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ в течение 3-х рабочих дней после подписания Договора.
2.2. Окончание выполнения работ – не позднее 01 августа 2013 г.
3. ЦЕНА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА и порядок расчетов
3.1. Цена работ Договора составляет ________________________ руб. (____________ руб.), в том числе НДС ___ %__________ руб. (________________).
Стоимость работ, выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате Заказчиком, определяется на основании локальных смет Заказчика (Приложение к настоящему гражданско-правовому договору) с учетом коэффициента аукционного снижения _____.
Цена работы является фиксированной на весь срок действия Договора без дополнительной индексации.
3.2. Авансирование выполняемых работ не предусматривается.
3.3. Основанием для оплаты в соответствии с п. 3.1. Договора выполненных Подрядчиком работ являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС –3), прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма КС-2), составленные на основании локальных смет Заказчика с учетом коэффициента аукционного снижения и акта сдачи-приемки работ, подписанных Сторонами в порядке, предусмотренном п.5 настоящего Договора.
3.4. Оплата за фактически выполненные работы будет производиться на основании счета, счет-фактуры в течение 60 банковских дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.
3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, задания на проектирование, условиям настоящего договора включая сметную документацию, строительных норм и правил и иных исходных данных или иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
4. Права и обязанности сторон.
4.1.Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить Подрядчику объект, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, с момента подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ в соответствии с пунктом 2.1.
4.1.2. Передать Подрядчику утвержденную и согласованную в установленном порядке техническое задание и сметную документацию одновременно с подписанием акта передачи объекта для выполнения работ.
4.1.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ технический надзор в установленном порядке.
4.1.4. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.
4.1.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной договором цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.6. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.7. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Договора.
4.1.8. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять по акту передачи от Заказчика подготовленный к ремонту объект, сметную и иную документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Договору.
4.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором.
4.2.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.
4.2.4. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию рабочей площадки, монтажу временных строений и сооружений, подключению временных инженерных сетей.
4.2.5. Обеспечить уборку территории, прилегающей к рабочей площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.
4.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора.
4.2.8. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на рабочей площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
4.2.9. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.2.10. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.
4.2.11. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии Заказчика в установленные Договором сроки.
4.2.12. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 5-ти дней вывезти за пределы рабочей площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.
4.2.13. Обеспечить соответствие всех выполненных работ условиям настоящего Договора о качестве в течение всего гарантийного срока на выполненные работы, который составляет 36 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.
4.2.14. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в договоре, обнаружится, что работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков, если Заказчик за свой счет устранил обнаруженные недостатки.
4.2.15. При нахождении на территории Заказчика Подрядчик обязан соблюдать правила пожарной безопасности, соблюдать требования по охране окружающей среды и правопорядка.
4.3. Заказчик имеет право:
4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Договора.
4.4. Подрядчик имеет право:
4.4.1. Требовать оплаты по настоящему Договору в случае полного исполнения обязательств по настоящему Договору.
4.5. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметах Заказчика.
5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. По завершении всех работ по настоящему Договору, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.
5.2. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям СНиП «Общественные здания и сооружения», СНиП 3.01.04–87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения», Основным положениям Распоряжения Администрации Санкт-Петербурга -ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге», и СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
5.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, назначает проведение рабочей (приемочной) комиссии и приступает к приемке результата выполненных работ.
5.4. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется Актом, подписанным обеими сторонами.
5.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок по объекту.
5.6. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.
Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором.
Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.
5.7. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.
5.8. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания приемочной комиссией акта об окончательной приемке выполненных работ.
5.9. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
6.1. Гарантийный срок на результат выполненных работ по договору устанавливается на срок 36 месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик в течение гарантийного срока вправе предъявить требования, связанные с недостатками выполненных по договору работ или в случае обнаружения нарушений Подрядчиком условий договора вне зависимости от подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.2. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по договору.
6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, в том числе скрытых, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет, в срок согласованный с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
7. Ответственность сторон и иные последствия
нарушения обязательств
7.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:
7.1.1. За нарушение сроков начала или окончания работ по вине Подрядчика, Заказчик вправе требовать оплаты пени в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
7.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Заказчик вправе требовать оплаты неустойки в размере 10% (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком;
7.1.3. За задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ и выявленных в процессе эксплуатации в течение действия гарантийного срока, определенных двухсторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Заказчик вправе требовать оплаты пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.
При задержке предоставления Подрядчиком акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), невыполнении согласованного объема работ или предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе не производить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.
7.2. В случае однократного нарушения Подрядчиком условий Договора (4.2.2., 4.2.3.), Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке.
В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Заказчик вправе требовать оплаты штрафа в размере 0,3% (три десятых процента) от цены Договора.
При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Договора, Заказчик вправе требовать оплаты штрафа в размере 0,5% (пять десятых процента) от цены Договора.
7.3. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.
7.4. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.
7.5. Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.
7.6. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.7. Исполнение обязательства Подрядчика по настоящему Договору обеспечено в размере __________________.
8. Срок действия ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.12.2013 г. Окончание срока действия Договора в соответствии со ст. 425 ГК РФ не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора.
8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
8.3. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный ремонтом объект передаётся Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в объёме, определяемом ими совместно.
9. Прочие условия
9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, урегулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.3. Стороны обязаны в течение 5 дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
9.4. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.
9.5. Настоящий договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание договора лиц обеих сторон. Дополнительно, по соглашению сторон, оформляется договор в письменной форме на бумажном носителе в двух экземплярах. Один экземпляр договора для Подрядчика и один экземпляр договора для Заказчика.
Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
9.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
-Приложения № 1. Сметная документация.
- Приложение . Перечень и характеристики используемого товара
10. место нахождения и банковские реквизиты сторон
Заказчик: СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница» Санкт-Петербург, проспект Большой ВО, д. 85 ИНН// л/сч. № 000 в Комитете финансов Санкт-Петербурга Р/с ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу , | Подрядчик: |
Главный врач
«___» _________________ 2013 г.
Приложение
к гражданско-правовому договору № от
СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: Главный врач СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница» ________________ «___»___________2013 г. |
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ___
(по форме идентичной форме локальной сметы,
представленной в техническом задании Заказчика)
Приложение
к гражданско-правовому договору № от
СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: Главный врач СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница» ________________ «___»___________2013 г. |
ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТОВАРА
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
