Формирование коммуникативных компетентностей путем реализации общекультурных компетенций (стр. 5 )

6.3. Поставщик гарантирует, что Товар в течение гарантийного срока эксплуатации не будет иметь дефектов, связанных с его конструкцией, материалами, качеством сборки, при нормальном использовании Товара в условиях, обычных для страны конечного назначения.

6.4. Если во время гарантийного срока выявляются какие-либо недостатки в работе Товара, то Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки путем их исправления или замены неисправных частей Товара новыми в течение 15 дней.

6.5. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на поставляемый товар на срок не менее срока гарантии завода-изготовителя.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, либо до его расторжения (прекращения) по основаниям, предусмотренным Договором  и законом.

7.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, вернуть Товар Продавцу и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы в случае, если при приемке Товара обнаружатся внешние и внутренние недостатки, являющиеся существенными.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, НЕУСТОЙКИ

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

8.2. В случае нарушения срока оплаты, согласно п. 3.2. настоящего договора, Заказчик уплачивает Поставщику» пеню в размере 1% от цены Товара за каждый день просрочки вплоть до дня надлежащего исполнения обязательства.

8.3. В случае нарушения срока поставки, согласно п. 1.2 настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от цены непоставленного Товара, согласно Спецификации, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

8.4. Право на исчисление пени возникает у Сторон с момента предъявления претензий.

8.5. Убытки взыскиваются сверх неустойки.

8.6. В случае поставки некачественного Товара, Заказчик имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 10% стоимости некачественного Товара.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем проведения переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения путем переговоров, споры и разногласия передаются Сторонами на рассмотрение в Арбитражный суд Хабаровского края.

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

9.4. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

9.5. Допускается обмен между сторонами документами посредством телеграфной, телефонной, электронной или иной связи. Документы, полученные в указанном порядке, имеют юридическую силу до момента получения сторонами оригиналов указанных документов посредством почтовой связи и могут быть предъявлены в суде в качестве доказательств.

9.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, как-то: стихийные бедствия, военные действия, пожары, введение чрезвычайного положения, запретные решения властей и другие подобные обстоятельства, которые неподконтрольны сторонам.

9.7. Все, что не предусмотрено условиями настоящего договора, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

9.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:	Заказчик:
АО «Спецавтохозяйство г. Хабаровска»
680009, 9
,
Р/с 40702810008010003230
в РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банка
"ФК Открытие" г. Хабаровск
К/с 30101810508130000997
Директор _________________ М. П.

Приложение

к Договору № _______

от __________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№№ п/п	Наименование техники (товара), тип, марка, страна происхождения, завод изготовитель, комплектация.	Ед. изм./ код по ОКЕИ	Кол-во	Цена за ед. изм.	Стоимость
1	2	3	4	5	6
НДС 18%:
ИТОГО с НДС 18%:

Итого:

Поставщик:	Заказчик:
Директор _________________ М. П.