Типовая форма № 1 Государственного контракта на поставку товаров (стр. 18 )

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное исполнение своих обязательств по контракту.

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере двадцати трехсотых действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя). Поставщик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.3. В случае, если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Поставщик уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнения такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5% от цены Контракта. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Поставщик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 2.5 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату поставленного по Контракту товара.

В случае просрочки исполнения Заказчиком (Получателем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик (Получатель) и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

11.Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту (Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки).

12.Прочие условия

12.1.Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика).

12.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3.К Контракту прилагаются Спецификация (Приложение ), Техническое задание (Приложение № 2), (График поставки (Приложение № _)).

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

12.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица
в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.

12.10. В случае если настоящим Контрактом предусмотрена поставка товара по заявкам Заказчика, не заказанный товар не принимается и не оплачивается Заказчиком. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь товар, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Приложение

к Государственному контракту

N ____ от "___" _______ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование товара (вида товара)	Ед. изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Количество	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.
Итого

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Приложение

к Государственному контракту

N ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Параметры требований к товарам	Конкретные требования к товарам, указываемые государственным заказчиком (в таблице курсивом указаны рекомендации по заполнению, при подготовке каждого технического задания рекомендации удаляются государственным заказчиком)
1	Назначение товаров и цели использования	Конкретизируются заказчиком
2	Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров	Указываются все качественные характеристики товара - либо как минимально приемлемые (с возможностью того, что участники размещения заказа могут предложить повышенные (улучшенные) характеристики), либо как жестко установленные (без возможности предложить продукцию с характеристикам продукции отличающимися в лучшую или худшую сторону). Заказчик может также привести ссылку на ранее разработанные требования к качеству (например, ГОСТ, технический регламент), в которых эти характеристики названы). В случае если в отношении товара принят технический регламент, качественные характеристики товара не должны быть хуже характеристик, указанных в техническом регламенте. Сведения о принятых технических регламентах размещены на сайте Росстандарта (http://*****) в разделе «Деятельность / техническое регулирование / технические регламенты». В отношении продуктов питания существуют следующие технические регламенты: - Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей, принятый Федеральным законом -ФЗ. - Технический регламент на масложировую продукцию, принятый Федеральным законом -ФЗ. Решением Комиссии Таможенного союза утвержден технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011), вступающий в силу в силу с 1 июля 2013 года. В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Соглашения от 01.01.2001 со дня вступления в силу технического регламента Таможенного союза на территориях стран - участников Таможенного союза не применяются соответствующие обязательные требования, установленные законодательствами сторон. - Технический регламент на молоко и молочную продукцию, принятый Федеральным законом -ФЗ.
3	Требования к безопасности товаров	Товар должен соответствовать требованиям к обеспечению безопасности пищевых продуктов, установленным Федеральным законом -ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
4	Правовое регулирование приобретения и использования закупаемых товаров	- Федеральный закон -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», - Федеральный закон -ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие Санитарных правил» (вместе с «СанПиН 2.3.2.1078-Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001), - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03» (вместе с «СанПиН 2.3.2.1324-Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным врачом РФ 21.05.2003). Кроме того, Заказчиком указывается технические регламенты, ГОСТы, СанПиНы, принятые в отношении товара (вида товара), который является предметом размещаемого заказа.

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Приложение 3

к Государственному контракту

N ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ПОСТАВКИ

N	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Срок поставки	Примечание (наименование получателей и адреса поставки)

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Поставщик ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

ТИПОВая форма № 12