Типовая форма № 1 Государственного контракта на поставку товаров (стр. 28 )

17.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

18. Заключительные положения

18.1. Контракт составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один их которых передан Генподрядчику, другой находится у Заказчика.

18.2. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств. Датой исполнения обязательств по Контракту считается дата подписания Заказчиком окончательного акта сдачи-приемки работ. Окончание срока действия Контракта не влечет за собой прекращение гарантийных обязательств.

18.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Генподрядчика, за исключением случаев, если новый Генподрядчик является правопреемником Генподрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица
в форме преобразования, слияния или присоединения.

18.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

18.5. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

При внесении изменений в Контракт Сторона, которая являлась инициатором изменений и дополнений, предоставляет другой Стороне в письменном виде обоснование внесения изменений и описание возникающих изменений.

18.6. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону не позднее трех рабочих дней с даты такого изменения.

18.7. Возникающие в ходе исполнения Контракта споры и разногласия Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и обмена соответствующими документами в письменной форме.

В случае не достижения согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа ‑ Югры.

18.8. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение __________;

Приложение –__________;

Приложение – __________.

19. Адрес места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Генподрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Типовая форма № 19
Государственного Контракта на выполнение НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ работЫ

г. ______________ «___»_____________20__ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице_______________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол_________ от _____ № _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного исполнителя в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 01.01.2001 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется провести обусловленные Техническим заданием (Приложение ) научные исследования по теме «________________________________» (далее также – работа), а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

1.2. Научно-исследовательская работа должна быть проведена в соответствии с требованиями, установленными настоящим Контрактом, Техническим заданием (Приложение ), Календарным планом (Приложение ) и ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ».

1.3. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работы, требования к ее безопасности, требования к результатам работы, содержание и объем работы и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика, изложены в Техническом задании (Приложение ) и Календарном плане (Приложение ).

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК ): 73.1 «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук» (раздел К «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг») (73.2 «Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук» (раздел К «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг»)).

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 7300000 «Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и разработкам, нефинансовые нематериальные активы» (код уточняется в зависимости от предмета работы) (раздел К «Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, исследовательской и коммерческой деятельностью»).

2. Цена Контракта (цена работы) и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта (стоимость работы) составляет _____________________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках), в том числе:

______________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках) – на 20__ год;

______________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках) – на 20__ год;

______________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках) – на 20__ год.

Выполнение работы НДС не облагается в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Государственного контракта, в том числе связанные с уплатой пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Стоимость этапов работы указана в Календарном плане (Приложение ).

2.5. Источником финансирования заказа является средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по главе __, разделу __, подразделу __, целевой статье расходов ________, виду расходов ___, КОСГУ ___.

2.6. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя в следующем порядке:

2.6.1. В течение __ (_____) рабочих дней со дня заключения Контракта, Исполнитель выставляет Заказчику счет на авансовый платеж. В течение (не позднее, чем через) __ (____) рабочих дней с даты представления указанного счета Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере __% от цены Контракта (или от стоимости первого этапа (__этапов) работы, или от стоимости работ на текущий год), что составляет _____________________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках).

2.6.2. Окончательный (Расчет) по настоящему Контракту осуществляется в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение __ (____) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работы (этапа работы) на основании представленного Исполнителем счета за вычетом ранее выплаченного аванса.

2.6.3. В случае приостановки выполнения работы или расторжения настоящего Контракта Стороны составляют протокол согласования фактических затрат (Акт взаимосверки обязательств) с указанием фактически выполненной работы, стоимости фактически выполненной работы, суммы денежных средств уже оплаченной по Контракту (например, аванс) и суммы денежных средств, подлежащей оплате за фактически выполненную работу.

2.6.4. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать протокол согласования фактических затрат (Акт взаимосверки обязательств), в котором указываются:

· сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту;

· сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта;

· размер неустойки (и (или) убытков), подлежащий взысканию;

· основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков);

· итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Исполнителем счета. Акт сдачи-приемки работы не оформляется и не подписывается.

2.6.5. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.6.4 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.7. В случае изменения расчетного счета и иных платежных реквизитов, указанных в настоящем Контракте, Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.8. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объемам работ.

3. Сроки выполнения работы по Контракту

3.1. Работа (этап работы) выполняется в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Календарным планом (Приложением № 2).

3.2. Начало выполнения работы – со дня заключения настоящего Контракта (либо указывается конкретная дата начала выполнения работы).

3.3. Окончание выполнения работы – через (в течении, не позднее) ____ (указать количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) со дня заключения Контракта (либо с конкретной даты начала выполнения работы, если она была указана в п. 3.2 настоящего Контракта), но не позднее «___» ______ 20__года.

3.4. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями Контракта.

3.5. Если во время выполнения или приемки работы (этапа работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Исполнителем в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков и расторжения Контракта по соглашению Сторон. В случае получения отказа Исполнителя расторгнуть Контракт по соглашению Сторон либо неполучения от Исполнителя ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Исполнителем и его соисполнителями работы по Контракту, не вмешиваясь в их оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.2. Оказывать консультативную и иную помощь Исполнителю без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Исполнителем обязательств по Контракту.

4.1.4. По согласованию с Исполнителем изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с пунктом 11.4. Контракта.

4.1.5. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.1.6. Осуществлять контроль за использованием результатов работы, полученных при выполнении Контракта, в том числе передаваемых Исполнителем третьим лицам.

4.1.7. Использовать переданные ему Исполнителем результаты работы (этапа работы).

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работы (этапа работы) или приемки работы (этапа работы).

4.2.2. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы (этапа работы) информацию.

4.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненную работу (этап работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.4. В случае невозможности достижения результатов работы, в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении работы (этапа работы) рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы (этапа работы).

4.2.5. В случае установления невозможности или нецелесообразности продолжения работы (этапа работы) вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить документально подтвержденные понесенные Исполнителем затраты на выполнение работы.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работы (этапа работы) на основании представленной Исполнителем Отчетной документации либо мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работы (этапа работы).

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненной работы (этапа работы) в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки работы (этапа работы).

4.3.3. Привлечь к исполнению работы по настоящему Контракту третьих лиц – соисполнителей, но только с письменного согласия Заказчика.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов работы (этапов работы) по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных соисполнителями, Исполнитель указывает в Отчетной документации.

4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работу (этапы работы) и представить Заказчику Отчетную документацию.

4.4.2. Гарантировать Заказчику создание результатов интеллектуальной (научно-технической) деятельности при выполнении работы по настоящему Контракту, если это предусмотрено Техническим заданием (Приложение ), не нарушающих права третьих лиц, а также в случае получения охраноспособного результата подтверждать факт не нарушения прав третьих лиц представлением Заказчику документов, материалов и сведений, предусмотренных условиями настоящего Контракта с учетом следующего:

- для объектов авторского права (в том числе программ для ЭВМ и баз данных) должно быть проверено соответствие нормам признания их таковыми, установленным статьями 1260 и 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации, и представлены подтверждающие материалы;

- для топологий интегральных микросхем должно быть проверено соответствие нормам, установленным статьями 1448 и 1457 Гражданского кодекса Российской Федерации, и представлены идентифицирующие материалы;

- для секретов производства (ноу-хау) должно быть проверено соответствие нормам, установленным статьями 1465 и 1467 Гражданского кодекса Российской Федерации, и представлены выписки из организационно-распорядительных документов Исполнителя об установлении режима коммерческой тайны;

- для объектов патентного права (изобретений, полезных моделей и промышленных образцов) должно быть проверено соответствие нормам, установленным статьями 1349 – 1353 и 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации, а в целях подтверждения их способности к правовой охране и определения сущности результата должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» даже в случае, если в отношении такового результата предполагается установление режима коммерческой тайны.

При этом Исполнитель, в том числе и привлекаемые к выполнению Контракта третьи лица обязаны урегулировать отношения с авторами (со своими работниками) создаваемых в рамках выполнения работы по настоящему Контракту результатов и третьими лицами путем заключения соответствующих соглашений, не нарушающих права Российской Федерации, предусмотренные пунктом 2 статьи 1298 и пунктом 3 статьи 1373 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также настоящим Контрактом.

4.4.3. Незамедлительно после признания Исполнителем способности результата в правовой охране направлять Заказчику уведомление о создании соответствующего результата (объекта авторского права, в том числе в виде программы для ЭВМ или базы данных, топологии интегральной микросхемы или объекта патентного права в виде изобретения, полезной модели или промышленного образца), с кратким описанием сущности результата, указанием действительных авторов и потенциальных правообладателей, а также предложениями по порядку его использования и способу правовой охраны (путем патентования объекта патентного права или установления режима коммерческой тайны).

4.4.4. В течение 5 лет после выполнения работы по настоящему Контракту представлять Заказчику информацию о том, перешли ли научно-исследовательские работы, выполненные по настоящему Контракту, в стадию опытно-конструкторских работ с целью разработки конкурентоспособных технологий для их последующей коммерциализации.

В случае, если работы перешли в стадию коммерциализации Исполнитель обязуется в течение 5 лет после завершения работы по Контракту представлять Заказчику информацию о номенклатуре и объемах реализованной продукции (технологии).

Отчетный период: ежеквартально.

Срок представления: до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Форма представления:

на бумажном носителе - на почтовый адрес Заказчика;

в электронном виде - на адрес электронной почты: ________________ (указывается адрес электронной почты).

4.4.5. Приостановить работу (этап работы) и незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика, если в ходе выполнения работы (этапа работы) обнаружится невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы (этапа работы).

4.4.6. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения работы (этапа работы) недостатки в сроки, определенные Заказчиком.

4.4.7. Обеспечить доставку одного обязательного экземпляра неопубликованной Отчетной документации в зависимости от ее вида в соответствующие органы научно-технической информации и библиотеки в соответствии с требованиями Федерального закона -ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».

4.4.8. По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представить документы, связанные с выполнением работы (этапов работы) по настоящему Контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.

4.4.9. Выполнить работы лично. Привлечение третьих лиц допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

4.4.10. Осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Контрактом.

5. Приемка работ

5.1. Работа (этап работы) по Контракту должна быть полностью выполнена Исполнителем и результат работы (этапа работы) передан Заказчику в сроки, указанные в Контракте и Календарном плане (Приложение ).

5.2. Сдача-приемка выполненной работы (этапа работы) осуществляется в порядке, устанавливаемом настоящим разделом Контракта, Техническим заданием (Приложение ), ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ».

5.3. При завершении выполнения работы (этапа работы) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работы (этапа работы) к сдаче.

5.4. К уведомлению о готовности работы (этапа работы) к сдаче Исполнитель прилагает Отчет о научно-исследовательской работе, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» (далее – Отчетная документация), а также подписанный Исполнителем в двух экземплярах акт сдачи-приемки работы (этапа работы).

Отчетная документация, подлежащая сдаче Заказчику, представляется Исполнителем на бумажном носителе в __ (указывается количество) экземплярах и в электронном виде в формате Microsoft Word (*.doc или *.rtf).

5.5. Дополнительный перечень документов и материалов, входящих в состав Отчетной документации, может быть предусмотрен Техническим заданием (Приложение ).

5.6. В течение 10 рабочих дней с момента предоставления Исполнителем Отчетной документации, Заказчик (Приемочная комиссия Заказчика) осуществляет проверку на предмет соответствия выполненной работы (этапа работы) и представленной Отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Для проверки соответствия качества работы требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

5.7. По результатам проведенной Приемочной комиссией проверки Заказчик направляет Исполнителю подписанный Заказчиком один экземпляр акта сдачи-приемки работы (этапа работы) либо мотивированный отказ Заказчика от приемки работы (этапа работы) и подписания акта сдачи-приемки работы (этапа работы).

5.8. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от приемки работы (этапа работы) и подписания акта сдачи-приемки работы (этапа работы), Исполнитель обязан рассмотреть такой отказ и устранить недостатки, указанные Заказчиком, в срок не более 10 дней со дня получения такого отказа. Приемка работы (этапа работы) с учетом устраненных недостатков осуществляется в соответствии с настоящим разделом Контракта.

5.9. Датой выполнения работы (этапа работы) считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работы (этапа работы). Подписание Сторонами акта сдачи–приемки работы (этапа работы) является основанием для оплаты Исполнителю выполненной работы (этапа работы).

5.10. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать работу (этап работы). В случае досрочной сдачи Исполнителем работы (этапа работы) Заказчик вправе досрочно оплатить работу (этап работы).

5.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до его передачи Заказчику лежит на Исполнителе.

6. Права на результаты интеллектуальной деятельности

(объекты интеллектуальной собственности)

6.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности), а также исключительные права на результаты научно-исследовательской работы, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные в рамках настоящего Контракта, принадлежат Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, от имени которого выступает Заказчик (Исполнителю. В случаях, если конкретный результат создан с участием третьих лиц, привлеченных к выполнению Контракта, они могут быть включены в состав правообладателей наряду с Исполнителем).

6.2. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности), созданные и (или) использованные при выполнении работы (этапа работы), подлежат отражению в Отчетной документации.

6.3. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов осуществляются Заказчиком, в случае закрепления прав за Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой. (Исполнителем, в случае закрепления прав за Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и Исполнителем совместно или за Исполнителем).

6.4. В случае, когда исключительные права передаются Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре,

Исполнитель:

6.4.1. Обязан согласовывать с Заказчиком права на использование объектов авторского права третьих лиц, в случае если в ходе выполнения работы были использованы, в том числе путем модификации или переработки, охраняемые объекты авторского права третьих лиц.

6.4.2. Обязан урегулировать взаимоотношения с авторами созданных в рамках настоящего Государственного контракта результатов работы, в том числе путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами на приобретение всех прав и выплаты авторского вознаграждения. В случае несанкционированного использования объектов интеллектуальной собственности ответственность перед авторами полностью возлагается на Исполнителя.

6.4.3. Обязан представить Заказчику документы, подтверждающие наличие достаточных правовых оснований для использования при выполнении работы ранее созданных объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам. В случае несанкционированного использования ранее созданных объектов интеллектуальной собственности ответственность перед правообладателями полностью возлагается на Исполнителя.

6.4.4. Вправе использовать полученные в процессе исполнения работы результаты работы только для собственных нужд. Использование Исполнителем результатов работы по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

Заказчик:

6.4.5. Обязан осуществлять государственный учет результатов научно-технической деятельности в установленном порядке.

6.4.6. Обязан сообщать Исполнителю в месячный срок после поступления от него уведомления о получении результатов интеллектуальной деятельности решение о способе правовой охраны.

6.4.7. Обязан обеспечить за счет выделяемых ему средств бюджета правовую охрану полученного результата интеллектуальной деятельности.

6.5. В случае, если исключительные права передаются Исполнителю,

Исполнитель:

6.5.1. Обязан предоставить Заказчику и(или) указанному Заказчиком лицу (лицам) всю необходимую документацию, описание результатов интеллектуальной (научно-технической) деятельности, включая опытные образы, а также безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование соответствующего объекта исключительного права, созданного в рамках настоящего Контракта.

6.5.2. Обязан обеспечить совершение всех действий, необходимых для признания за собой исключительных прав (путем подачи заявок на получение патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или путем установления режима коммерческой тайны и проч.). Если Исполнитель в срок до истечения 6-ти месяцев после окончания работ по настоящему Контракту не обеспечит совершение всех действий, необходимых для признания за собой исключительных прав, права подлежат закреплению за Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, а Исполнитель обязан выполнить действия, аналогичные действиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1373 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.5.3. Обязан после завершения работы по настоящему Контракту в течение установленных статьями 1281, 1363, 1457 и 1467 Гражданского кодекса Российской Федерации соответствующих сроков действия исключительных прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности направлять Заказчику сведения об изменении режима правовой охраны, о распоряжении исключительными правами или об использовании в собственной производственной деятельности созданных результатов как объектов государственного учета.

Заказчик:

6.5.4. Вправе использовать результат работы (в том числе объекты интеллектуальной собственности) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений.

6.6. В случаях, когда исключительные права принадлежат Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Исполнителю совместно, Заказчик вправе предоставить третьим лицам безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование произведения науки, литературы или искусства, изобретения, полезной модели, промышленного образца и иного объекта интеллектуальной собственности, уведомив об этом Исполнителя.

6.7. Дополнительные условия передачи и использования прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные в результате выполнения работ по настоящему Государственному контракту, могут определяться в Техническом задании (Приложение ) или специальным соглашением Сторон.

7. Обеспечение исполнения Контракта*

7.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия / передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере __ процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________________.

7.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

7.3. Срок действия обеспечения – до __ _______ 20___ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного выполнения работы.

7.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

7.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

7.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Исполнителем является бюджетное учреждение, раздел 7 Контракта исключается.

8. Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства

8.1.  При исполнении обязательств по настоящему Контракту Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Использование результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности) или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т. п.) должно осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия использования (правообладания) результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности) могут быть определены в Техническом задании (Приложение ).

8.2.  Срок гарантии качества на работу составляет ___ (указать количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов).

8.3.  Течение гарантийного срока начинается со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.

8.4.  Объем гарантии качества на работу __________________________ (указывается перечень мероприятий, необходимых для выполнения Исполнителем в период гарантийного срока, среди которых могут быть, например, следующие:

- Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранить в установленные сроки
допущенные по его вине в выполненной работе недостатки, а также ошибки в аналитических выводах, разработанных документах иных результатах работы, которые могут повлечь отступления от условий, предусмотренных Государственным контрактом;

-  Исполнитель обязуется предоставлять материалы для экспертизы выполненной им работы и ее отдельных результатов, в случае сомнения Заказчика в качестве выполненной работы;

-  Исполнитель обязуется осуществлять защиту интересов Заказчика в административных органах и в арбитражных судах по вопросам, вытекающим из результатов выполненной работы (правовых, экспертных консультационных заключений, разработанных форм документов и т. д.);

-  Исполнитель обязуется дорабатывать результаты работы в случае изменения нормативной правовой базы либо принятия новых актов, относящихся к предмету Государственного контракта, на основании заявления Заказчика о необходимости провести такую доработку;

-  Исполнитель обязуется дорабатывать результаты работы, в случае если такая необходимость возникнет в связи с претензиями контролирующих органов, в том числе в случае наличия таких претензий на основании заявления Заказчика о необходимости провести такую доработку и проч.)

9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

9.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере двадцать трехсотых действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя).

9.3. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

9.4. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

9.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае, если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 2.6.4 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.