Типовая форма № 1 Государственного контракта на поставку товаров (стр. 33 )

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объему услуг.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя.

3.1.2. Контролировать целевое использование Исполнителем средств, предоставляемых Заказчиком для исполнения Контракта, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность

3.1.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку оказанных по Контракту услуг по объему и качеству.

3.2.2. Оплатить услуги в порядке, предусмотренном Контрактом.

3.2.3. Своевременно предоставить Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта, а также письменную заявку (форма заявки устанавливается Исполнителем) с указанием наименования, состава и объема услуг. При оформлении заявки Заказчик руководствуется требованиями «Инструкции о порядке оформления перевозки, пассажиров, багажа и грузов на воздушных судах при выполнении авиационных работ в народном хозяйстве» № 66/И от 01.01.2001 и действующих документов. «Заказчик» несет полную ответственность за достоверность сведений, указанных в заявке.

3.2.4. Застраховать своих работников, перевозимых на ВС, перевозимый багаж и грузы.

3.2.5. Проводить инструктаж своих работников по технике безопасности и правилам посадки в ВС (высадки из ВС) в соответствии с требованиями нормативных документов в области гражданской авиации.

3.2.6. Оборудовать и содержать за свой счет в состоянии пригодном к эксплуатации посадочные площадки, используемые в интересах Заказчика, в соответствии с установленными требованиями нормативных документов Исполнителя и органов государственного управления в области гражданской авиации.

3.2.7. Предоставлять достоверные сведения о массе и свойствах груза и обеспечивать безопасную организацию работ по загрузке и выгрузке ВС, при перевозке опасных грузов руководствоваться Техническими инструкциями по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху ИКАО 9284-А № 000), основными процедурами связанных с перевозкой опасных грузов ВСГА СССР (Указание МГА от 06.05.91 № 000/у, Инструкцией МГА «по перевозки опасных грузов на работах ПАНХ» от 26.06.88 № 26.6.8-833.

3.2.8. Обеспечить:

·  Выполнение Инструкции МГА СССР № 66/ и -86 г. «О порядке оформления перевозки пассажиров, багажа и грузов на ВС при выполнении авиационных работ в народном хозяйстве»;

·  Выполнение Инструкции «По технике безопасности для работников предприятий, использующих авиацию для перевозки служебных пассажиров, для транспортировки грузов на внешней подвеске и строительно-монтажных работах», разработанной на основании Воздушного Кодекса РФ и Приказа МГА № 000 от 01.01.2001;

·  Выполнение совместной Инструкции МГА и Минздрава СССР №7и от 16.03.89 «По организации и выполнению полетов ВС ГА для оказания медицинской помощи населению»;

·  При вылете из аэропортов регистрация, посадка (высадка) пассажиров, досмотр и загрузка (выгрузка) груза и ручной клади, багажа, личный досмотр пассажиров осуществляется на общих основаниях в соответствии с требованиями Воздушного Кодекса Российской Федерации и с действующими на воздушном транспорте правилами и инструкциями, а также Приказом МТ РФ «Об утверждении правил проведения предполетного и послеполетного досмотров».

·  При вылете с посадочных площадок, не имеющих специальных групп досмотра, производство досмотра пассажиров, их ручной клади и багажа возлагается на экипаж воздушного судна и старшего группы Заказчика.

·  Во всех случаях началу досмотра должно предшествовать объявление о необходимости предъявления пассажирами возможно имеющихся у них веществ, груза и предметов, запрещенных к перевозке на гражданских воздушных судах. Старшие группы Заказчика должны беспрекословно выполнять требования правил производства досмотра и требовать этого от каждого члена группы, предупреждать пассажиров об уголовной ответственности за провоз в багаже и ручной клади веществ и предметов, запрещенных к перевозке на гражданских воздушных судах. Пассажиры, уклоняющиеся от личного досмотра или от предъявления к досмотру ручной клади и багажа, к перевозке не допускаются («Об утверждении правил проведения предполетного и послеполетного досмотров», Приказ МТ РФ ).

3.2.9. В случае перевозки пассажиров с остро заразными заболеваниями произвести, в соответствии с приказом МГА от 21.10.81г., обработку ВС, перевозившего больного.

3.2.10. Согласовать с местными органами законодательной и исполнительной власти условия оказания авиационных услуг в связи с экологическими особенностями территории или с особым режимом нахождения на этой территории транспортных средств и людей.

3.2.11. Предоставить Исполнителю в течение 5 дней после подписания Контракта список лиц, имеющих право подписи (с образцом подписи) заявки и оттиск печати, которой будет заверяться указанная подпись. Данный список должен быть подписан первым руководителем и заверен печатью Исполнителя.

3.2.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Оказать услуги в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.3.2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

3.3.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.3.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

3.3.5. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком устранить допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

3.3.6. Оказать услуги с привлечением экипажа, летного и инженерно-технического состава, имеющих соответствующую квалификационным требованиям специальную подготовку и квалификацию, подтвержденную действующими свидетельствами (сертификатами) и другими документами с необходимыми квалификационными отметками и допусками, выдаваемыми в установленном порядке, в соответствии с Воздушным Кодексом РФ, Приказом Минтранса РФ «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации», Приказом Минтранса РФ от 01.01.2001 № ДВ-58 «Об утверждении «Наставления по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники в гражданской авиации России. НТЭРАТ ГА-93», Руководствами по летной и технической эксплуатации вертолетов.

3.3.7. Обеспечить выполнение командирами ВС в процессе полетов рекомендаций находящихся на борту работников Заказчика, вытекающих из существа услуги в соответствии с заявкой, но не противоречащих руководствам, инструкциям и положениям органов государственного управления в области гражданской авиации, Исполнителя по выполнению данного полета.

3.3.8. Оказывать услуги на ВС, полностью соответствующем всем нормам летной годности и имеющем ресурс, обеспечивающий выполнение всего запланированного объема услуг.

3.3.9. Обеспечить своевременное и качественное техническое обслуживание ВС.

3.3.10. При оказании услуг соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Воздушного Кодекса РФ, Федеральных авиационных правил, Руководства по производству полетов и других действующих нормативных документов в сфере гражданской авиации.

3.3.11. Участвовать в организации поиска потерпевшего бедствие ВС и до прибытия поисковых и аварийно-спасательных сил принимать неотложные меры по спасению людей, оказанию им медицинской и другой помощи, охране данного ВС и находящихся на его борту документации и имущества.

3.3.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать приемки и оплаты услуг в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.4.2. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

3.4.3. Привлекать для оказания услуг соисполнителей, имеющих специальные разрешительные документы, необходимые для оказания услуг.

4. Сроки оказания услуг

4.1. Услуги должны быть оказаны в срок с _________________ 20___ г. по ________________ 20___ г. (включительно) (в течение __ календарных дней с момента заключения контракта (перечисления на расчетный счет Исполнителя суммы авансового платежа)

/ Услуги должны быть оказаны в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

/ Услуги оказываются на основании заявок Заказчика, содержащих наименование, состав и объем услуг, в течение ___ дней / часов со дня получения заявки Исполнителем (в указанный в заявке срок. При этом заявка должна быть получена Исполнителем до __ час. __ мин. дня, предшествующего дню оказания услуг)

Исполнитель считается получившим соответствующую заявку Заказчика при получении заявки по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

Адресом электронной почты для получения заявок является: _________.

Номером факса для получения заявок является: ________________.

4.2. В случае если в п. 11.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Порядок сдачи и приемки услуг

5.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится за ___________ (По окончании услуг (полета) командир ВС заполняет отчет о выполнении заявки. Представитель Заказчика своей подписью подтверждает выполнение заявки. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве услуг Заказчик вправе направить уведомление, предусмотренное п. 5.4 Контракта).

5.2. Исполнитель не позднее _______ числа месяца, следующего за отчетным, направляет в адрес Заказчика Акт об оказанных услугах.

5.3. Стороны подписывают Акты об оказанных услугах за каждый месяц (за каждый квартал) не позднее ___ (первого, пятого числа следующего за отчетным месяцем/___ дней со дня получения акта об оказанных услугах и т. д.). Акт об оказанных услугах за IV квартал 20___ года должен быть подписан не позднее 22 декабря 20___года.

5.4. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве оказанных услуг Заказчик направляет Исполнителю уведомление в порядке, предусмотренном п. 5.6 настоящего Контракта.

5.5. В случае если Исполнитель не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной услуге, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество услуг в экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор экспертной организации осуществляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком. Оплата работ экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Исполнителем.

5.6. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве услуг Заказчик извещает Исполнителя не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Исполнителю по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения уведомления является: _________. Номером факса для получения уведомления является: ________________.

5.7. Исполнитель в установленный в уведомлении (п. 5.6) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если исполнитель в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков услуг и (или) направить Исполнителю требование о расторжении Контракта по соглашению сторон, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6. Обеспечение исполнения контракта*

6.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия / передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере __ процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________________.

6.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

6.3. Срок действия обеспечения – до __ _______ 20___ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного оказания услуг.

6.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

6.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

6.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Исполнителем является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

7. Ответственность сторон

7.1. Стороны несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное исполнение своих обязательств по контракту.

7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере двадцати трехсотых действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

7.3. В случае если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Исполнитель уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнение такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5% от цены Контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

7.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 2.5 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

7.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату оказанных по Контракту услуг.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, неблагоприятных погодных условий, препятствующих оказанию услуг, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

9. Порядок разрешения споров

9.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

10. Расторжение Контракта

10.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

11.Срок действия Контракта

11.1.Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту. (Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __ ________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки).

12. Прочие условия

12.1.Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя).

12.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

12.3. К Контракту прилагается _____________________.

12.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение ___ рабочих дней с даты такого изменения.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица
в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.7. В случае если услуги оказываются по заявкам Заказчика, то приёмке и оплате подлежат только те услуги, которые оказаны по соответствующим заявкам Заказчика в период действия настоящего Контракта. Незаказанные Заказчиком услуги не принимается и не оплачивается. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем услуг, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Приложение

к Государственному контракту

№ ____ от "___" _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п	Параметры требований к услугам	Конкретные требования к услугам, указываемые государственному заказчику (в таблице указаны рекомендации по заполнению. При подготовке каждого технического задания рекомендации удаляются государственным заказчиком)
	1	Состав закупаемых услуг	конкретизируются заказчиком: 3)  авиационные услуги 2) круглосуточное дежурство экипажей и ВС
	2	Объем закупаемых услуг	указать количество летных часов, количество суток дежурства
	3	Цели использования результатов услуг	обеспечение выполнения срочных санитарных заданий по оказанию медицинской помощи населению
	4	Требования к оказанию услуг	конкретизируются заказчиком в зависимости от состава услуг. Услуги должны выполняться на ВС _______ (указать его наименование и характеристики: Взлетная масса ______, дальность полета _____, скорость полета ______, пассажировместимость _____, … В случае указания товарного знака (типа) ВС необходимо сопроводить его словами «или эквивалент».
	5	Требования к Исполнителю	- наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров; - наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом грузов; - наличие сертификата эксплуатанта;
	6	Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению заказчика	конкретизируются заказчиком
Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.	Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Приложение

к Государственному контракту

№ ____ от "___" _______ 20__ г.

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

№	Наименование услуг	Ед. изм.	Объем	Срок исполнения	Примечание

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

ТИПОВАЯ форма № 23
Государственного Контракта на ВЫПОЛНЕНИЕ работ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ