Типовая форма № 1 Государственного контракта на поставку товаров (стр. 44 )

4.3. Проверка соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом может осуществляться с привлечением независимых экспертов.

4.4. Заказчик в течение ___ дней со дня получения от Исполнителя акта об оказанных услугах обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта об оказанных услугах либо мотивированный отказ от приемки оказанных услуг, в котором должны быть указаны сроки и порядок устранения недостатков в оказанных услугах.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами, в сроки, указанные Заказчиком, устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт об оказанных услугах Заказчик подписывает в течение ___ дней после устранения Исполнителем указанных недостатков.

4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг, Заказчик вправе составить акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения Исполнителем за свой счет. В случае если в установленные сроки
Исполнитель не устранил недостатки, Заказчик вправе предъявить требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

5.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе, в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере двадцати трехсотых действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. В случае, если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Исполнитель уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнения такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5% от цены Контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.4. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

5.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 3.6 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

5.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату оказанных по Контракту услуг.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

5.8. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону ссылаться на них в будущем.

5.9. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

5.10. Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. В этом случае Исполнитель не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Контракту.

6. Разрешение споров

6.1. Возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта спорные вопросы разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены в течение 5 (Пяти) дней с момента получения оформленной в письменной форме претензии.

6.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

7. Обеспечение исполнения контракта*

7.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия /передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в сумме _______________(Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках)).

7.2. Обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено Заказчику до заключения Контракта.

7.3. Срок действия обеспечения Контракта должен не менее чем на 60 дней превышать срок исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту.

7.4. Сумма обеспечения подлежит выплате Заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту.

7.5. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

7.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

* В случае если Исполнитель является бюджетным учреждением, раздел 7 Контракта исключается.

8. Срок действия Контракта

8.1.Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств по Контракту (Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. /________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются). В случае, если в соответствии с настоящим пунктом указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

9. Расторжение Контракта

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

9.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

9.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

10. Прочие условия

10.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, второй – у Исполнителя.

10.3. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

10.5. Вопросы, связанные с изменением персонального состава слушателей, направляемых на обучение могут быть разрешены Сторонами в оперативном порядке при условии информирования Исполнителя о необходимости таких изменений за 2 недели до начала занятий.

10.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение «Техническое задание»;

Приложение «График оказания услуг».

10.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица
в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Приложение

к Государственному контракту

№ ____ от «___» _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Таблица 1

№ п/п	Параметры требований к услугам	Конкретные требования к услугам
1	Наименование услуг	Указать наименование услуг Например, «Оказание услуг по уборке помещений ________________________ (указать наименование государственного заказчика).
2	Объем услуг	Объем оказываемых услуг определяется исходя из площади помещений (объектов), в которых оказываются услуги, периода и времени оказания услуг, перечня оказываемых услуг.
3	Срок оказания услуг	Конкретизируется заказчиком Необходимо указать конкретную календарную дату, к которой должно быть завершено оказание услуг, или указать период (периоды), в течение которого (которых) должны быть оказаны услуги, или указать срок с момента заключения Контракта, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию услуг. Например: Услуги по уборке оказываются с даты заключения Контракта по «__» ___________ 20__ г. включительно. Более подробно см. График оказания услуг (Приложение ).
4	Перечень помещений (объектов)	Указаны в Таблице 2
5	Перечень оказываемых услуг	Указаны в Таблице 3
6	Требования к качеству оказываемых услуг	Конкретизируются заказчиком Например, оказание услуг по уборке помещений должно соответствовать ГОСТ Р «Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений» от 01.01.2001 г.; оказание услуг по комплексной уборке прилегающей территории – СанПиН «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». После уборки на поверхностях не должны оставаться разводы, грязь, мусор, пыль, остатки чистящих и моющих средств, волокон. На прилегающих территориях не должны оставаться грязь, мусор снег и лед. Обязанности по доставке мусора до контейнерной площадки, а также по вывозу снега и льда Исполнитель берет на себя.
7	Перечень используемых при оказании расходных материалов, требованиях к их качественным, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)	Конкретизируются заказчиком Например, При оказании услуг должны использоваться: -  чистящие средства со следующими характеристиками: _________________________; -  моющие средства со следующими характеристиками: _________________________; -  дезинфицирующие средства со следующими характеристиками: _________________________; -  дезодорирующие средства со следующими характеристиками: _________________________; -  гигиенические средства со следующими характеристиками: ________________________.
8	Перечень оборудования, инвентаря, передаваемого Заказчиком Исполнителю для оказания услуг	Конкретизируются заказчиком Например, Для оказания услуг Заказчик передает Исполнителю следующее оборудование и инвентарь: _________________________________________________. Данный пункт включается в Техническое задание, если оказание услуг осуществляется иждивением Заказчика.
9	Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению заказчика	Конкретизируются заказчиком

Перечень помещений (объектов)

Таблица 2

№ п/п	Наименование помещения (объекта)	Адрес места нахождения объекта	Площадь, м2	Краткие характеристики помещения (объекта)
1.	…		…	…
2.	…		…	…
…	…		…	…

Перечень оказываемых услуг

Таблица 3

Наименование помещения (объекта)	Наименование услуги
	Конкретизируются заказчиком Например, Офисные помещения - Протирка дверных полотен, блоков, ручек и стен; - Вынос мусора из мусорных корзин и замена пакетов; - Удаление пыли с поверхности столов, оргтехники и плинтусов; - Влажная уборка полов (уход за линолеумом, ламинатом, керамогранитом); - Удаление пятен и липких субстанций (жвачка, пластилин, битум) с пола
Холлы, коридоры, лестницы, цоколь - Влажная уборка пола (ручной способ); - Протирка металлических перил и поручней; - Протирка дверных полотен, блоков, ручек и стен; - Удаление пыли с плинтусов; - Уборка твердых напольных покрытий (линолеум, ламинат, керамогранит); - Удаление пятен и липких субстанций (жвачка, пластилин, битум) с пола
Санитарные комнаты - Вынос мусора из мусорных корзин, замена полиэтиленовых пакетов; - Доливка жидкого мыла в дозаторы; - Замена рулонов туалетной бумаги; - Чистка и дезинфекция кафельной плитки стен высотой до 2-х м.; - Протирка дверных полотен, блоков, ручек, перегородок, стен, водопроводных и канализационных труб; - Чистка и дезинфекция раковин и унитазов; - Протирка зеркал и стеклянных поверхностей (кроме окон); - Мытье и дезинфекция полов
Уборка прилегающей территории - Освобождение урн от мусора; - Уборка мусора, листьев, пыли и грязи (в теплое время года); - Утилизация мусора, снега, льда; - Посыпка песком, специальной смесью дорожек; - Покраска бордюров белой краской; - Покраска черной краской ограждения территории подразделений УФМС

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Приложение

к Государственному контракту

№ ____ от «___» _______ 20__ г.

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Наименование помещения (объекта)	Наименование услуги	Период (сроки) оказания	Стоимость услуг за 1 рабочий день, руб.	Кол-во рабочих дней	Цена, руб.
ИТОГО

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

ТИПОВая форма № 35

ГОСУДАРСТВЕННого КОНТРАКТа на оказание услуг по организации питания школьными столовыми

г. ______________ «___»_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице_______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол_________ от _____ № _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 01.01.2001 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта услуги по организации питания, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав и объем услуг определяется Техническим заданием (Приложением № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.