Типовая форма № 1 Государственного контракта на поставку товаров (стр. 30 )

5.2.3.  Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненную работу (этап работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.4.  В случае невозможности достижения результатов работы, в течение ___ (указывается количество) дней с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении работы (этапа работы) рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы (этапа работы).

5.2.5.  В случае установления невозможности или нецелесообразности продолжения работы (этапа работы) вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить документально подтвержденные понесенные Исполнителем затраты на выполнение работы.

5.3.  Исполнитель вправе:

5.3.1.  Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работы (этапа работы) на основании представленной Исполнителем Отчетной документации либо мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки работы (этапа работы).

5.3.2.  Требовать своевременной оплаты выполненной работы (этапа работы) в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки работы (этапа работы).

5.3.3.  Привлечь к исполнению работы по настоящему Контракту третьих лиц – соисполнителей.

Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов работы (этапов работы) по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных соисполнителями, Исполнитель указывает в Отчетной документации.

5.4.  Исполнитель обязан:

5.4.1.  Своевременно и надлежащим образом выполнить работу (этапы работы) и представить Заказчику Отчетную документацию.

5.4.2.  Гарантировать Заказчику создание результатов интеллектуальной (научно-технической) деятельности при выполнении работы по настоящему Контракту, если это предусмотрено Техническим заданием (Приложение ), не нарушающих права третьих лиц, а также в случае получения охраноспособного результата подтверждать факт не нарушения прав третьих лиц представлением Заказчику документов, материалов и сведений, предусмотренных условиями настоящего Контракта с учетом следующего:

·  для объектов авторского права (в том числе программ для ЭВМ и баз данных) должно быть проверено соответствие нормам признания их таковыми, установленным статьями 1260 и 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации, и представлены подтверждающие материалы;

·  для топологий интегральных микросхем должно быть проверено соответствие нормам, установленным статьями 1448 и 1457 Гражданского кодекса Российской Федерации, и представлены идентифицирующие материалы;

·  для секретов производства (ноу-хау) должно быть проверено соответствие нормам, установленным статьями 1465 и 1467 Гражданского кодекса Российской Федерации, и представлены выписки из организационно-распорядительных документов Исполнителя об установлении режима коммерческой тайны;

·  для объектов патентного права (изобретений, полезных моделей и промышленных образцов) должно быть проверено соответствие нормам, установленным статьями 1349 – 1353 и 1359 Гражданского кодекса Российской Федерации, а в целях подтверждения их способности к правовой охране и определения сущности результата должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» даже в случае, если в отношении такового результата предполагается установление режима коммерческой тайны.

При этом Исполнитель, в том числе и привлекаемые к выполнению Контракта третьи лица обязаны урегулировать отношения с авторами (со своими работниками) создаваемых в рамках выполнения работы по настоящему Контракту результатов и третьими лицами путем заключения соответствующих соглашений, не нарушающих права Российской Федерации, предусмотренные пунктом 2 статьи 1298 и пунктом 3 статьи 1373 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также настоящим Контрактом.

5.4.3. Незамедлительно после признания Исполнителем способности результата в правовой охране направлять Заказчику уведомление о создании соответствующего результата (объекта авторского права, в том числе в виде программы для ЭВМ или базы данных, топологии интегральной микросхемы или объекта патентного права в виде изобретения, полезной модели или промышленного образца), с кратким описанием сущности результата, указанием действительных авторов и потенциальных правообладателей, а также предложениями по порядку его использования и способу правовой охраны (путем патентования объекта патентного права или установления режима коммерческой тайны).

5.4.4. В случае, если работы перешли в стадию коммерциализации Исполнитель обязуется в течение 5 лет после завершения работы по Контракту представлять Заказчику информацию о номенклатуре и объемах реализованной продукции (технологии).

Отчетный период: ежеквартально.

Срок представления: до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Форма представления:

на бумажном носителе - на почтовый адрес Заказчика;

в электронном виде - на адрес электронной почты: ________________ (указывается адрес электронной почты).

5.4.5. Приостановить работу (этап работы) и незамедлительно поставить об этом в известность Заказчика, если в ходе выполнения работы (этапа работы) обнаружится невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы (этапа работы).

5.4.6. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения работы (этапа работы) недостатки в сроки, определенные Заказчиком.

5.4.7.  Обеспечить доставку одного обязательного экземпляра неопубликованной Отчетной документации в зависимости от ее вида в соответствующие органы научно-технической информации и библиотеки в соответствии с требованиями Федерального закона -ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».

5.4.8.  По первому требованию органа, осуществляющего контроль за использованием средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представить документы, связанные с выполнением работы (этапов работы) по настоящему Контракту. В этих целях Исполнитель обязан вести отдельный бухгалтерский учет.

5.4.9.  Выполнить работы лично, если возможность привлечения третьих лиц – соисполнителей не предусмотрена пунктом 5.3.3. настоящего Контракта.

5.4.10.  осуществлять иные действия, предусмотренные настоящим Контрактом.

6. Права на результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности)

6.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности), а также исключительные права на результаты опытно-конструкторской или технологической работы, включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноу-хау), в отношении которых может быть установлен режим коммерческой тайны, созданные в рамках настоящего Контракта, принадлежат Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, от имени которого выступает Заказчик (Исполнителю. В случаях, если конкретный результат создан с участием третьих лиц, привлеченных к выполнению Контракта, они могут быть включены в состав правообладателей наряду с Исполнителем).

6.2. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности), созданные и (или) использованные при выполнении работы (этапа работы), подлежат отражению в Отчетной документации.

6.3. Расходы по обеспечению правовой охраны результатов осуществляются Заказчиком, в случае закрепления прав за Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой. (Исполнителем, в случае закрепления прав за Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и Исполнителем совместно или за Исполнителем).

6.4. В случае, когда исключительные права передаются Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре,

Исполнитель:

6.4.1. Обязан согласовывать с Заказчиком права на использование объектов авторского права третьих лиц, в случае если в ходе выполнения работы были использованы, в том числе путем модификации или переработки, охраняемые объекты авторского права третьих лиц.

6.4.2. Обязан урегулировать взаимоотношения с авторами созданных в рамках настоящего Контракта результатов работы, в том числе путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками и третьими лицами на приобретение всех прав и выплаты авторского вознаграждения. В случае несанкционированного использования объектов интеллектуальной собственности ответственность перед авторами полностью возлагается на Исполнителя.

6.4.3. Обязан представить Заказчику документы, подтверждающие наличие достаточных правовых оснований для использования при выполнении работы ранее созданных объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам. В случае несанкционированного использования ранее созданных объектов интеллектуальной собственности ответственность перед правообладателями полностью возлагается на Исполнителя.

6.4.4. Вправе использовать полученные в процессе исполнения работы результаты работы только для собственных нужд. Использование Исполнителем результатов работы по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.

Заказчик:

6.4.5. Обязан осуществлять государственный учет результатов научно-технической деятельности в установленном порядке.

6.4.6. Обязан сообщать Исполнителю в месячный срок после поступления от него уведомления о получении результатов интеллектуальной деятельности решение о способе правовой охраны.

6.4.7. Обязан обеспечить за счет выделяемых ему средств бюджета правовую охрану полученного результата интеллектуальной деятельности.

6.5. В случае, если исключительные права передаются Исполнителю,

Исполнитель:

6.5.1. Обязан предоставить Заказчику и(или) указанному Заказчиком лицу (лицам) всю необходимую документацию, описание результатов интеллектуальной (научно-технической) деятельности, включая опытные образы, а также безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование соответствующего объекта исключительного права, созданного в рамках настоящего Контракта.

6.5.2. Обязан обеспечить совершение всех действий, необходимых для признания за собой исключительных прав (путем подачи заявок на получение патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или путем установления режима коммерческой тайны и проч.). Если Исполнитель в срок до истечения 6-ти месяцев после окончания работ по настоящему Контракту не обеспечит совершение всех действий, необходимых для признания за собой исключительных прав, права подлежат закреплению за Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, а Исполнитель обязан выполнить действия, аналогичные действиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1373 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.5.3. Обязан после завершения работы по настоящему Контракту в течение установленных статьями 1281, 1363, 1457 и 1467 Гражданского кодекса Российской Федерации соответствующих сроков действия исключительных прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности направлять Заказчику сведения об изменении режима правовой охраны, о распоряжении исключительными правами или об использовании в собственной производственной деятельности созданных результатов как объектов государственного учета.

Заказчик:

6.5.4. Вправе использовать результат работы (в том числе объекты интеллектуальной собственности) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений.

6.6. В случаях, когда исключительные права принадлежат Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Исполнителю совместно, Заказчик вправе предоставить третьим лицам безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование произведения науки, литературы или искусства, изобретения, полезной модели, промышленного образца и иного объекта интеллектуальной собственности, уведомив об этом Исполнителя.

6.7. Дополнительные условия передачи и использования прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные в результате выполнения работ по настоящему Контракту, могут определяться в Техническом задании (Приложение ) или специальным соглашением Сторон.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия / передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере __ процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________________.

7.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

7.3. Срок действия обеспечения – до __ _______ 20___ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного выполнения работы.

7.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

7.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

7.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

1.1.1  * В случае если Исполнителем является бюджетное учреждение, раздел 7 Контракта исключается.

8. Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства

8.5.  При исполнении обязательств по настоящему Контракту Исполнитель обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Использование результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности) или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т. п.) должно осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации. Иные условия использования (правообладания) результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности) могут быть определены в Техническом задании (Приложение ).

8.6.  Срок гарантии качества на работу составляет ___ (указать количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов).

8.7.  Течение гарантийного срока начинается со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ.

8.8.  Объем гарантии качества на работу __________________________ (указывается перечень мероприятий, необходимых для выполнения Исполнителем в период гарантийного срока, среди которых могут быть, например, следующие:

- Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранить в установленные сроки
допущенные по его вине в выполненной работе недостатки, а также ошибки в аналитических выводах, разработанных документах иных результатах работы, которые могут повлечь отступления от условий, предусмотренных Контрактом;

-  Исполнитель обязуется предоставлять материалы для экспертизы выполненной им работы и ее отдельных результатов, в случае сомнения Заказчика в качестве выполненной работы;

-  Исполнитель обязуется осуществлять защиту интересов Заказчика в административных органах и в арбитражных судах по вопросам, вытекающим из результатов выполненной работы (правовых, экспертных консультационных заключений, разработанных форм документов и т. д.);

-  Исполнитель обязуется дорабатывать результаты работы в случае изменения нормативной правовой базы либо принятия новых актов, относящихся к предмету Контракта, на основании заявления Заказчика о необходимости провести такую доработку;

-  Исполнитель обязуется дорабатывать результаты работы, в случае если такая необходимость возникнет в связи с претензиями контролирующих органов, в том числе в случае наличия таких претензий на основании заявления Заказчика о необходимости провести такую доработку и проч.)

9. Ответственность сторон и разрешение споров

9.1. Стороны несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

9.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере двадцать трехсотых действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (Получателя).

9.3. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

9.4. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

9.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае, если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 2.6.4 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

9.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненных по Контракту работ.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

1.1.2  10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение трех дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

10.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом (раздел 11). В этом случае Исполнитель не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Контракту.

11. Расторжение Контракта

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

11.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон денежные средства, перечисленные Заказчиком Исполнителю для исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежат возврату Заказчику за вычетом сумм документально подтвержденных и обоснованных расходов Исполнителя на исполнения обязательств по Контракту. Распределение денежных средств и порядок их перечислению подлежат отражению в соглашении о расторжении Контракта.

11.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

1.1.3   

1.1.4  12. Заключительные положения

12.1. Контракт составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один их которых передан исполнителю, другой находится у Заказчика.

12.2. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств. Датой исполнения обязательств по Контракту считается дата подписания Заказчиком окончательного акта сдачи-приемки работ. Окончание срока действия Контракта не влечет за собой прекращение гарантийных обязательств.

12.3. Если согласно части 6 статьи 9 Федерального закона от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» соответствующее право было предусмотрено в конкурсной документации Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица
в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.6. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

При внесении изменений в Контракт Сторона, которая являлась инициатором изменений и дополнений, предоставляет другой Стороне в письменном виде обоснование внесения изменений и описание возникающих изменений.

12.7. Возникающие в ходе исполнения Контракта споры и разногласия Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и обмена соответствующими документами в письменной форме.

В случае не достижения согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа ‑ Югры.

12.8. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение __________;

Приложение –__________;

Приложение – __________.

1.1.5  13. Адрес места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Приложение к Контракту от «___» ________ 20__ г. № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение опытно-конструкторской или технологической работы

по теме «_____________________________________»

(указать заявленную тему работы)

10.  Наименование работы (указывается полное наименование работы, условное наименование): _______________________________________

11.  Основание для проведения работы (указывается полное наименование документов, на основании которых должна проводиться работа, их номера, даты утверждения и организации, утвердившие эти документы.): ________________________

12.  Цель и задачи выполнения работы (приводится краткая характеристика и оценка состояния решаемой проблемы, цель и задачи данной работы, ее актуальность, обоснование необходимости проведения данной работы и сведения о том, проводится ли работа впервые или является продолжением ранее начатых работ): __________________

13.  Содержание и объем работы (конкретизируется содержание и объем работы, в том числе этапов работы): ____________________________________________

14.  Основные требования к выполнению работы (указываются требования к качеству, техническим характеристикам работы; требования к безопасности работы; требования к результату выполнения работы (этапа работы); приводятся краткая характеристика уровня проводимых работ по отечественным и зарубежным источникам; подробный перечень вопросов, которые должны быть исследованы; перечень норм и требований, которым должны соответствовать результаты работы; предполагаемые методы и объемы работы и проч.): _____________________________.

15.  Основное практическое назначение и область применения планируемых результатов работы (требования к разработке предложений (проекта плана мероприятий) по реализации результатов работы с указанием объектов, где целесообразно их использование):_______________________________________________.

16.  Перечень отчетной, научной, технической и иной документации, передаваемой по окончании выполнения работ (этапа работ) (указываются документы, предъявляемые по завершении работы (этапов работы) для рассмотрения, согласования и приемки: _______________________________________________________.

17.  Дополнительные сведения (Заказчик включает требования по обеспечению секретности (при необходимости) и другие специальные требования; указывает иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика): ______________________________________________.

18.  Приложения (приводятся таблицы, схемы, перечни справочно-информационных материалов и т. п.)

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Приложение

к Контракту

от «__» _______20__ г. № ________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование этапов работы	Содержание выполняемой работы (этапов работы)	Ожидаемые результаты работы Форма представления результатов работы	Сроки выполнения работы (начало - окончание)	Цена работы (этапа работы), руб.
ИТОГО за 20__ год:
ИТОГО за 20__ год:
ИТОГО:

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

ТИПОВая форма № 21