Типовая форма № 1 Государственного контракта на поставку товаров (стр. 25 )

12. Порядок разрешения споров

12.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

12.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

13.Срок действия Контракта

13.1.Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту.

14. Прочие условия

14.1.Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика).

14.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

14.3. К Контракту прилагаются:

Приложение – Техническое задание на выполнение работ;

Приложение – Сметная документация;

Приложение – Календарный план (в случае, если контрактом предусмотрено поэтапное выполнение работ).

14.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты такого изменения.

14.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица
в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.6. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 200_ г. М. П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 200_ г. М. П.

Приложение к Контракту

№ ________________________

от «___» ____________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.  Наименование работ

Разработка проектной документации ____(указывается объект проектирования)___.

2.  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

2.1.  Описание Объекта

_____________________________

2.2.  Перечень нормативных документов

Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 01.01.01 г. N 314);

Федеральный закон -ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности»;

Приказ МЧС РФ от 01.01.01 г. N 313 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»;

ГОСТ Р 21. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

ГОСТ 2.001-93. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие положения;

Технический регламент «О безопасности лифтов», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000;

ГОСТ Р . Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний;

ГОСТ Р . Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

ГОСТ Р «Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний»;

ГОСТ Р «Системы тревожной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию»;

ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения»;

РТМ 6. Крупные системы коллективного приема телевидения»;

РП«Методическое руководство по проектированию КСКПТ»;

СНиП . Пожарная безопасность зданий и сооружений;

ПУЭ 2002. Правила устройства электроустановок (6 и 7 издание);

CП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

CП 6.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

РД 78.36.. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.

РД 78.36.001-99. «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем. Часть 1. «Технические средства охранно-пожарной сигнализации»;

П 78.36.. «Перечень технических средств, разрешенных к применению во вневедомственной охране в 2004 году»;

Р 78.36.002-99. «Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля (рекомендации)»;

ВСН 60-89 Госкомархитектуры. «Устройство связи, сигнализации и диспетчерезации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

РМ-2798. «Инструкция по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства»;

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы;

Постановление Правительства РФ от 01.01.01 г. N 753 «Об утверждении технического регламента о безопасности машин и оборудования»;

ГОСТ 12.2.049-80. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования;

ГОСТ Р Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия;

ГОСТ Р МЭК Аудио-, видео - и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности;

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.1.006-84 Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля;

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;

СНиП 3.05.06-85 Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства;

Постановление Правительства РФ от 01.01.2001 N 753 (Приказ Росстандарта от 01.01.2001 N 3108) «О безопасности машин и оборудования»;

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление и зануление;

ГОСТ Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

ГОСТ Р . Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний.

3.  ЦЕЛЬ РАБОТ

Целью является разработка проектной документации (стадия ________) _________________________________(указывается объект проектирования)__________.

Проектом предусмотреть:

_______________________________

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

4.1.  Общие технические требования

Общие технические требования – по Федеральному закону -ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Провести согласование проектной документации в соответствии с действующим законодательством.

4.2.  Требования к безопасности жизнедеятельности

Для обеспечения безопасности персонала и посетителей Объекта проектом предусмотреть выполнение следующих требований:

технические средства систем, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть безвредны для здоровья лиц, имеющих доступ на объект;

устанавливаемые технические средства должны отвечать требованиям по электробезопасности ГОСТ Р МЭК ;

электрическая прочность изоляции устанавливаемых технических средств должна соответствовать ГОСТ Р ;

устанавливаемые технические средства должны отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91;

допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84;

применяемые технические средства, их расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям «Санитарных правил и норм».

4.3.  Требования безопасности. Защитное заземление

Указанное в проекте оборудование всех систем должно удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 по защите от поражения электрическим током.

Дополнительное станционное оборудование слаботочных систем должно быть заземлено. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления, должно быть не более 4 Ом.

Защитное заземление электрооборудования систем безопасности должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81.

4.4.  Требования по обеспечению безопасности кабельных сетей

Проект должен предусматривать:

- прокладку кабельных сетей вне помещений в металлических лотках слаботочных сетей;

- прокладку кабелей и проводов внутри помещений скрытно по стенам и за фальшпотолком в гофрированной трубе ПВХ.

Все применяемые кабели, пластмассовые короба и гофрированные трубы должны иметь сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности.

4.5.  Требования к электропитанию

Проект должен предусматривать обеспечение электропитанием в соответствии с требованиями ПУЭ (слаботочные системы – потребители 1-й категории и особой группы 1-й категории).

Технические средства проектируемых систем должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты ±1 Гц.

4.6.  Требования по электромагнитной совместимости

Совместимость технических средств проектируемых слаботочных систем должна соответствовать ГОСТ Р

4.7.  Требования по условиям эксплуатации

_________________________________

4.8. Требования по обеспечению защиты информации

______________________

4.9. Требования к разделам проектной документации

Состав разделов проектной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ №87 от 01.01.01 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21. «Основные требования к проектной и рабочей документации», а так же требованиям нормативных документов, указанных в п. 2.2 Технического задания.

5.  ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ПОДРЯДЧИКОМ ЗАКАЗЧИКУ

По окончании проектных работ Подрядчик предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра проекта на бумажном носителе, а также 1 (один) экземпляр в электронном виде (файл AutoCAD 2004, формат dwf).

6. Перечень исходной документации на проектирование:

1.  _______;

2.  _______;

…

n. ________.

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Приложение к Контракту

№ ________________________

от «___» ____________ 20__ г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Приложение к Контракту

№ ________________________

от «___» ____________ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Номер этапа работ	Название этапа работ	Содержание этапа работ	Срок выполнения этапа работ
1
2
…
n

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Типовая форма № 17
Государственного Контракта на выполнение работ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТА

г. ______________ «___»_____________201_ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице_______________________ именуемый в дальнейшем «Генподрядчик», действующий на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол_________ от _____ № _____) (решения Заказчика от _________ № __________ о размещении заказа у единственного Генподрядчика в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 01.01.2001 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Генподрядчик обязуется по заданию Заказчика своими и (или) привлечёнными силами выполнить полный комплекс работ по строительству: ______________________ (далее – «работы»), подлежащих выполнению Генподрядчиком на объекте – _____________________________ (далее – «Объект»), и своевременно сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях Контракта.

1.2. Работы по Контракту должны выполняться в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, проектной документацией (Приложение ), техническим заданием (Приложение ), сметной документацией (Приложение ) и Календарным планом выполнения работ (Приложение ).

1.3. Место выполнения работ:_____________

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК ): 45 «Строительство» (раздел F «Строительство») (код уточняется в зависимости от видов закупаемых работ).

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 4500000 «Услуги строительные и объекты строительства» (раздел F «Продукция и услуг строительства») (код уточняется в зависимости от видов закупаемых работ).

2. Цена Контракта (цена работы) и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта и составляет __________ (__________) руб. ____ коп., включая НДС по ставке ___ % — _______ (_________) руб.__ коп. (НДС не облагается), в том числе по годам:

- на ______ год – ­­­­­­­____________ (______________) рублей ____ копеек, включая НДС (18%) – __________________ рублей;

- на ______ год – ­­­­­­­____________ (______________) рублей ____ копеек, включая НДС (18%) – __________________ рублей;

- на ______ год – ­­­­­­­____________ (______________) рублей ____ копеек, включая НДС (18%) – __________________ рублей.

Цена единиц работ (услуг), товара, в том числе применяемых материалов и оборудования, определена в сметной документации (Приложение ).

2.2. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. В цену Контракта включены все расходы Генподрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе стоимость производства работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Генподрядчиком всех обязательств по Контракту.

2.4. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

2.5 Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

В случае, если выполнение работ осуществляется в пределах одного календарного года:

2.5.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Генподрядчиком счета в течение 10 рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.5.2. Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется ежемесячно в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 10 рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Генподрядчиком счетов и счетов-фактур и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.

В случае, если выполнение работ осуществляется за пределами одного календарного года:

2.5.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика авансовый платеж в размере __% от стоимости работ 20__ года, что составляет _________ рублей (в том числе НДС 18% __________рублей), на основании выставленного Генподрядчиком счета в течение 10 рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи в 20___ году не предусмотрены). Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком в 20__ году работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется в пределах стоимости работ 20__ года. Оплата выполненных и принятых в 20__ году работ осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные в пункте 2.5.3. Контракта.

2.5.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Генподрядчика авансовый платеж в размере __% от стоимости работ 20___ и 20__ года, что соответственно составляет _________ рублей (в том числе НДС 18% __________рублей) и _________ рублей (в том числе НДС 18% __________рублей), не позднее 1 февраля года выполнения работ на основании выставленного Генподрядчиком счета (Авансовые платежи в 20___ и в 20__ году не предусмотрены). Окончательный расчет (Расчет) за выполненные и принятые Заказчиком в 20___ и 20__ года году работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется в пределах стоимости работ 20___ и 20__ года. Оплата выполненных и принятых в 20___ и 20__ году работ осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные в пункте 2.5.3. Контракта.

2.5.3 Оплата за выполненные и принятые Заказчиком работы (, за вычетом ранее выплаченного аванса,) осуществляется с учетом положений пунктов 2.5.1. и 2.5.2. ежемесячно в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в течение 10 рабочих дней на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Генподрядчиком счетов и счетов-фактур и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.6. В случае начисления Заказчиком Генподрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Генподрядчику по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Генподрядчиком счета и счета-фактуры.

2.7. В случае, если при начислении Заказчиком Генподрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.6 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Генподрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.8. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Генподрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объему работ.

3. Сроки выполнения работы по Контракту

3.1. Датой начала выполнения работ считается дата подписания Контракта, если иной срок начала выполнения работ не предусмотрен Календарным планом выполнения работ (Приложение ).

3.2. Датой окончания выполнения работ по Контракту считается дата выполнения в полном объеме работ согласно техническому заданию (Приложение ), подтверждением чего является подписанный Сторонами Акт о приемке (передаче) в эксплуатацию законченного строительством Объекта. Окончание выполнения работ по Контракту устанавливается Контрактом до «___» ________года.

3.3. Сроки выполнения работ каждого этапа работ установлены Календарным планом выполнения работ (Приложение ).

3.4. Генподрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями Контракта.

3.3. Если во время выполнения или приемки работы (этапа работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Генподрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Генподрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика возмещения убытков и расторжения Контракта по соглашению Сторон. В случае получения отказа Генподрядчика расторгнуть Контракт по соглашению Сторон либо неполучения от Генподрядчика ответа в срок, указанный в пункте 17.4, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемых Генподрядчиком работ по Контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.2. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным Контрактом, и обязательным требованиям нормативных правовых актов.

4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ему по вине Генподрядчика.

4.1.4. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.

4.2. Заказчик Обязан:

4.2.1. Создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ.

4.2.2. Передать Генподрядчику документацию, необходимую для выполнения работ, в том числе проектную документацию, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Контракта.

4.2.3. Своевременно предоставить по двустороннему акту площадку для выполнения работ.

4.2.4. Оплатить выполненные Генподрядчиком работы в размере и в порядке, установленном Контрактом, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

4.2.5. Получить в соответствующих органах все виды разрешений и согласований, связанные с производством строительных работ.

4.3. Генподрядчик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных работ.

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ в размере и в порядке, установленном Контрактом.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

4.4. Генподрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, в соответствии с проектной документацией (Приложение ), техническим заданием (Приложение ) и условиями Контракта и сдать готовый к эксплуатации Объект в установленном порядке с оформлением Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

4.4.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с проектной документацией (Приложение ), разработанными рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- качественное выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией (Приложение ), техническим заданием (Приложение );

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

4.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком устранять допущенные по своей вине в выполненных работах недостатки или иные отступления от требований проектной документации (Приложение ), технического задания (Приложение № 3).

4.4.4. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении Работ.

4.4.5. По требованию Заказчика представить Заказчику необходимые документы для оформления разрешения на строительство.

4.4.6. Для оформления разрешения на пересадку зеленых насаждений обеспечить заключение договора на пересадку крупномерных деревьев с уполномоченной организацией.

4.4.7. Перед началом работ, при необходимости, заключать за счет своих средств договоры со специализированными организациями.

4.4.8. В минимально возможные сроки за свой счет исправлять недостатки по замечаниям государственных органов и органов местного самоуправления, если эти недостатки возникли по вине Генподрядчика.

4.4.9. По требованию Заказчика передать Заказчику копии свидетельств о допуске к производству работ, а также лицензий, выданных Генподрядчику и его субподрядчикам.

4.4.10. Поставить на строительную площадку все предусмотренные проектной документацией и Контрактом необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

4.4.11. Осуществить за свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта.

4.4.12. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.4.13. Осуществить разметку Объекта на строительной площадке.

4.4.14. С начала производства работ до сдачи Объекта выполнить ограждение, освещение, организовать охрану строящегося Объекта.

4.4.15. Обеспечить соблюдение всеми участниками строительства требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, поддержание и соблюдение на стройплощадке и прилегающей территории правил санитарии.

4.4.16. Возвести и обеспечить нормальную эксплуатацию всех предусмотренных проектом организации строительства временных зданий и сооружений.

4.4.17. Организовать временное освещение строительной площадки и рабочих мест при необходимости выполнения работ в темное время суток или недостаточности естественного освещения на месте выполнения строительных и монтажных работ.

4.4.18. Обеспечить необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т. д.

4.4.19. Назначить руководителя работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на стройплощадке и информировать об этом Заказчика.

4.4.20. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства.

4.4.21. Согласовать с органами надзора и обеспечить порядок ведения работ на Объекте.

4.4.22. Нести расходы за пользование электроэнергией, водой и телефоном на Объекте на период производства работ.

4.4.23. Вести журнал производства работ.

4.4.24. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований технического регламента о безопасности зданий и сооружений и проектной документации.

4.4.25. Извещать Заказчика письменно, за 24 часа до начала приемки, о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Генподрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.