Типовая форма № 1 Государственного контракта на поставку товаров (стр. 47 )

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

5.8. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону ссылаться на них в будущем.

5.9. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

5.10. Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. В этом случае Исполнитель не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Контракту.

6. Разрешение споров

6.1. Возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта спорные вопросы разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены в течение 5 (Пяти) дней с момента получения оформленной в письменной форме претензии.

6.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

7. Обеспечение исполнения контракта*

7.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия /передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в сумме _______________(Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках)).

7.2. Обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено Заказчику до заключения Контракта.

7.3. Срок действия обеспечения Контракта должен не менее чем на 60 дней превышать срок исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту.

7.4. Сумма обеспечения подлежит выплате Заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту.

7.5. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

7.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

* В случае если Исполнитель является бюджетным учреждением, раздел 7 Контракта исключается.

8.Срок действия Контракта

8.1.Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств по Контракту (Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __./________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются). В случае, если в соответствии с настоящим пунктом указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

9. Расторжение Контракта

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

9.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

9.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

10. Прочие условия

10.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, второй – у Исполнителя.

10.3. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

10.5. Вопросы, связанные с изменением персонального состава слушателей, направляемых на обучение могут быть разрешены Сторонами в оперативном порядке при условии информирования Исполнителя о необходимости таких изменений за 2 недели до начала занятий.

10.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение «Сведения о предоставляемых путевках»;

Приложение «Техническое задание»

10.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица
в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Приложение

к Государственному контракту

№ ____ от "___" _______ 20__ г.

Сведения

о предоставляемых путевках

№ п/п	Код профиля лечения	Срок лечения	Количество путевок, шт.
		с	по

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Приложение

к Государственному контракту

№ ____ от "___" _______ 20__ г.

техничсекое задание

1. Требования к услугам:

Услуги по санаторно-курортному лечению должны быть оказаны:

1.1. в соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения, утвержденными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. В частности,

Приказами от 01.01.2001г. № 000 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с болезнями вен», от 01.01.2001г. № 000 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с ишемической болезнью сердца: стенокардией, хронической ИБС», от 01.01.2001г. № 000 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением», от 01.01.2001г. № 000 «Об утверждении стандарта санаторно-курортной помощи больным с цереброваскулярными болезнями»;

1.2. на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности на оказание санаторно-курортной помощи по специальностям ____________, предоставленной лицензирующим органом в соответствии с Федеральным законом -ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

2. Требования к техническим характеристикам услуг

2.1. При оказании санаторно-курортных услуг должны соблюдаться требования СНиП «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»: безбарьераня среда, наличие пандусов, расширенных дверных проемов, обеспечивающих доступ больных на колясках во все функциональные подразделения учреждения и др.

2.2. Оформление медицинской документации для поступающих на санаторно-курортное лечение граждан и сопровождающих лиц должно осуществляться по установленным формам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития России.

2.3. Площади лечебно-диагностических кабинетов организаций, оказывающих санаторно-курортные услуги, должны соответствовать действующим санитарным нормам.

2.4. Наличие у всех лиц, работающих на медицинской аппаратуре, оборудовании соответствующих разрешительных документов (допусков, удостоверений, справок и др.).

2.5. Размещение граждан, а в случае необходимости и сопровождающего лица, в двухместных номерах, включая возможность соблюдения личной гигиены (душ, ванна, санузел) в номере проживания.

2.6. Организация ___ разового диетического и лечебного питания по заказному меню в соответствии с медицинскими показаниями.

2.7. Питание граждан должно осуществляться в соответствии с методическими указаниями Министерства здравоохранения РФ от 01.01.2001 99/230 «Суточные нормы питания в санаториях, санаториях-профилакториях, санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в детских оздоровительных лагерях» и приказом Министерства здравоохранения РФ «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации».

2.8. Здания и сооружения организации, оказывающей санаторно-курортные услуги гражданам, должны быть оборудованы системами аварийного освещения и аварийного энергоснабжения (стационарный генератор, обеспечивающий основное освещение и работу оборудования в течение не менее 24 часов); системами холодного и горячего водоснабжения; системами для обеспечения пациентов питьевой водой круглосуточно.

2.9. Круглосуточное функционирование службы приема и поста охраны в зданиях.

2.10. Организация досуга с учетом специфики категорий граждан-получателей.

3. Требования к количественным характеристикам услуг.

Количество путевок – ___ штук.

Продолжительность заезда – ___ дней.

4. Место, условия и срок (периоды) оказания услуг.

Место оказания услуг – _________ (район, область, край, округ).

Путевки предоставляются по адресу: _____________________ (адрес Заказчика).

Срок оказания услуг с __.__.20__ по __.__.20__ (включительно).

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

ТИПОВая форма № 37

ГОСУДАРСТВЕННого КОНТРАКТа на оказание ЮРИДИЧЕСКИХ услуг

г. ______________ «___»_____________20__ г.

____________________________________, действующ__ от имени Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице_______________________», действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры/решения Заказчика о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (протокол/решение _____________от «__» _________ 20__г. № _____) заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Контракта юридические услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Состав и объем услуг определяется приложением № 1 к Контракту. Услуги оказываются Исполнителем на основании поданных Заказчиком письменных заявок с указанием наименования, состава и объема услуг. Заявки направляются по адресу электронной почты: _________, либо по факсу. Номером факса для получения заявок является: ________________.

1.3. Место оказания услуг: _______________________.

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК ): 74.11 «Деятельность в области права» (раздел К «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг»).

Коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 7411000 «Правовые услуги» (раздел К «Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, исследовательской и коммерческой деятельностью»).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для исполнения Контракта, а также письменные заявки с указанием, наименования, состава и объема услуг.

2.1.2. В течение 15 рабочих дней со дня получения от Исполнителя информации, предусмотренной пунктом 2.3.3 Контракта согласовать предложенный Исполнителем порядок исполнения заявки (один из вариантов исполнения) или отказаться от заявки. В случае отказа Заказчика от исполнения заявки в соответствии с настоящим пунктом стоимость услуг Исполнителя оплате не подлежит; расходы Исполнителя, понесенные до согласования Заказчиком порядка исполнения заявки, возмещению не подлежат.

2.1.3. Принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения настоящего Контракта, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

2.2.2.В случае полного или частичного неисполнения условий настоящего Контракта по вине Исполнителя, вправе требовать у него соответствующего возмещения.

2.2.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом.

2.2.4. При наличии необходимости выдать Исполнителю и/или сотрудникам Исполнителя доверенности на представление интересов Заказчика в уполномоченных органах и организациях. При этом срок действия доверенностей не может превышать срок оказания услуг по Контракту.

2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. Оказывать услуги в срок с _________________ 20___ г. по ________________ 20___ г. (включительно) на основании заявок Заказчика и в соответствии с одобренным порядком исполнения заявки (пп.2.1.2 и 2.3.3 Контракта) по единичным расценкам, указанным в приложении №2 к настоящему контракту[31].

2.3.2. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

2.3.3. В течение 3 рабочих дней со дня получения заявки Заказчика направить подробные предложения о порядке исполнения заявки Заказчика (алгоритм исполнения поручения) с информацией об объективно возможных сроках исполнения, а также уведомить Заказчика о необходимости предоставления дополнительной информации, документов и материалов, размере необходимых дополнительных расходов со стороны Заказчика, включая государственную пошлину, плату за получение дополнительных документов от уполномоченных органов (выписок из государственных реестров, справок и т. д.), дополнительные услуги третьих лиц (перевод, легализация документов и т. д.), но не ограничиваясь указанным, о необходимости совершения Заказчиком определенных действий, либо направить Заказчику отказ от исполнения заявки при наличии оснований, предусмотренных настоящим Контрактом. При наличии нескольких альтернативных вариантов исполнения заявки Заказчика Исполнитель в указанный в настоящем пункте срок сообщает подробный алгоритм исполнения по каждому из имеющихся вариантов и возможные положительные и отрицательные последствия каждого из вариантов.

2.3.4. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

2.3.5. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

2.3.6. По завершении оказания услуг передать Заказчику по акту все документы и материалы, полученные Исполнителем от Заказчика или третьих лиц в связи с исполнением Контракта. Для передачи Заказчику документы должны быть отсортированы Исполнителем, расположены по дате их поступления и скреплены в тома способом, не нарушающим целостности материальных носителей (с помощью зажимов канцелярских, папок с прижимным механизмом). Каждый том снабжается описью вложений. Документы и материалы в электронной форме передаются Исполнителем Заказчику на оптическом диске, защищенном от перезаписи и с маркировкой, содержащей подробный перечень документов (с указанием реквизитов), содержащихся на данном носителе.

2.3.7. Своими силами и за свой счет в течение 2 (Двух) рабочих дней по требованию Заказчика устранять допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Контракта.

2.3.8.[32] Отказаться от исполнения заявки Заказчика в случае, если в результате оказания услуг, указанных в такой заявке, общая стоимость услуг, оказанных в рамках исполнения Контракта, с учетом ранее оказанных услуг нарастающим итогом превысит цену Контракта, указанную в п.3.1 Контракта. Неисполнение данного требования лишает Исполнителя права требовать оплаты услуг, стоимость которых с учетом ранее оказанных услуг превышает цену Контракта, указанную в пункте 3.1 Контракта.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг.

2.4.2. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг.

2.4.3. Требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения Контракта.

2.4.4. Привлекать для оказания услуг соисполнителей.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет ______ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках), в том числе НДС (__%) ____________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках).

В цену Контракта включены все расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.2. Оплата услуг производится за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3.3. После подписания Контракта Заказчик выплачивает Исполнителю авансовый платеж в размере __ (_______) процентов от цены Контракта, что составляет _______. Выплата аванса производится на основании выставленного Исполнителем счета в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта.

Окончательный расчет осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение ____ дней со дня подписания Заказчиком акта об оказанных услугах за последний отчетный период срока оказания услуг (и Акта взаимосверки обязательств, в случаях, предусмотренных Контрактом) на основании представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

Вариант 2:

3.3. Оплата услуг осуществляется ежемесячно (ежеквартально) равными платежами по _________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках), в том числе НДС (__%) ____________ (Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках) руб. в течение срока оказания услуг не позднее ___ дней со дня подписания акта об оказании услуг за соответствующий отчетный период (и Акта взаимосверки обязательств, в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом) на основании представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

Вариант 3:

3.3. Оплата услуг осуществляется ежемесячно (ежеквартально), исходя из объема фактически оказанных услуг за отчетный период по цене единицы услуги, указанной в приложении №2 к Контракту, в пределах цены, указанной в пункте 3.1 Контракта, не позднее ___ дней со дня подписания акта об оказании услуг за соответствующий отчетный период (и Акта взаимосверки обязательств, в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом) на основании представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

3.4. Датой оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

3.6. В случае если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 3.5 Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

3.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объему услуг.

4. Приемка услуг

4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте производится за ___________.

4.2. Исполнитель не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности услуг к сдаче и акт об оказанных услугах. Обязательным приложением к акту об оказанных услугах является отчет Исполнителя об оказанных услугах, подписанный уполномоченным лицом Исполнителя.

Акт об оказанных услугах должен содержать указание на реквизиты исполненных за отчетный период заявок Заказчика, количестве единиц услуг и стоимости каждой единицы услуги[33]. Сведения о заявках Заказчика, в отношении которых Исполнителем не было получено согласование порядка исполнения (п.2.1.2 и 2.3.3 Контракта), не подлежат включению в акты об оказанных услугах вне зависимости от фактического оказания услуг; оплата услуг, оказанных Исполнителем с нарушением требований п.2.1.2 и 2.3.3 Контракта, не производится.

4.3. Проверка соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом может осуществляться с привлечением независимых экспертов.

4.4. Стороны подписывают акты об оказанных услугах за каждый месяц (за каждый квартал) не позднее ___ (первого, пятого числа следующего за отчетным месяцем/___ дней со дня получения акта об оказанных услугах и т. д.). Акт об оказанных услугах за IV квартал 20___ года должен быть подписан не позднее 22 декабря 20___года.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг, Заказчик вправе составить акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения Исполнителем за свой счет. В случае если в установленные сроки
Исполнитель не устранил недостатки, Заказчик вправе предъявить требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

4.6. К акту об оказании услуг за последний отчетный период срока оказания услуг Исполнитель обязан приложить все документы и материалы, полученные Исполнителем от Заказчика или третьих лиц в связи с исполнением Контракта, в соответствии с требованиями п.2.3.6 Контракта и подписанный со своей стороны акт приема-передачи документов и материалов в двух экземплярах.

4.7. Досрочная сдача результатов услуг допускается только по согласованию с Заказчиком.

5. Обеспечение исполнения контракта*

5.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия / передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере __ процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________________.

5.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

5.3. Срок действия обеспечения – до __ _______ 20___ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного оказания услуг.

5.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по контракту, исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

5.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Исполнителя перед Заказчиком.

5.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Исполнителем является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное исполнение своих обязательств по контракту.

6.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере двадцати трехсотых действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

6.3. В случае если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Исполнитель уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнение такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5% от цены Контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

6.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Исполнителю претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае если Исполнитель в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 2.5 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

6.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату оказанных по Контракту услуг.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

8. Разрешение споров

8.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.