Типовая форма № 1 Государственного контракта на поставку товаров (стр. 39 )

3.2. Оплата услуг производится в рублях за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3.3. После подписания Контракта Заказчик выплачивает Исполнителю авансовый платеж в размере __ (_______) процентов от общей стоимости услуг, что составляет _______. Выплата аванса производится на основании выставленного Исполнителем счета в течение ____ банковских дней со дня заключения Контракта./ Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.

Окончательный расчет (Расчет/расчет по этапу) осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение ____ дней со дня подписания Заказчиком акта об оказанных услугах (и Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом) на основании представленного Исполнителем счета и счета-фактуры.

Окончательные платежи по Контракту осуществляются до даты завершения операций по лицевому счету Заказчика, но не ранее выполнения Исполнителем обязательств Контракту.

3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.6. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Исполнителем счета.

3.7. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 3.6 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

3.8. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) количеству товаров.

4. Приемка услуг

4.1. Приемка услуг на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании оказания услуг по Контракту/поэтапно в соответствии с Графиком оказания услуг (Приложение № 2)

4.2. Исполнитель не позднее _______ дней после окончания оказания услуг по Контракту/по этапу направляет в адрес Заказчика акт об оказанных услугах в __ экземплярах. К акту об оказанных услугах прилагаются документы, указанные в Техническом задании (Приложение № 1).

4.3. Проверка соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим Контрактом может осуществляться с привлечением независимых экспертов.

4.4. Заказчик в течение ___ дней со дня получения от Исполнителя акта об оказанных услугах обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта об оказанных услугах либо мотивированный отказ от приемки оказанных услуг, в котором должны быть указаны сроки и порядок устранения недостатков в оказанных услугах.

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами, в сроки, указанные Заказчиком, устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт об оказанных услугах Заказчик подписывает в течение ___ дней после устранения Исполнителем указанных недостатков.

4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия услуг, Заказчик вправе составить акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения Исполнителем за свой счет. В случае если в установленные сроки
Исполнитель не устранил недостатки, Заказчик вправе предъявить требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное исполнение своих обязательств по Контракту.

5.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту в целом, в том числе, в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере двадцати трехсотых действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. В случае, если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Исполнитель уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнения такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5% от цены Контракта. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.4. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Исполнитель возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

5.5. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Поставщику претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае, если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 3.6 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

5.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату оказанных по Контракту услуг.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

5.8. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону ссылаться на них в будущем.

5.9. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

5.10. Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. В этом случае Исполнитель не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Контракту.

6. Разрешение споров

6.1. Возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта спорные вопросы разрешаются Сторонами путем проведения переговоров. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены в течение 5 (Пяти) дней с момента получения оформленной в письменной форме претензии.

6.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

7. Обеспечение исполнения контракта*

7.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Исполнителя по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия /передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в сумме _______________(Указывается сумма цифрами и прописью в рублях и копейках)).

7.2. Обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено Заказчику до заключения Контракта.

7.3. Срок действия обеспечения Контракта должен не менее чем на 60 дней превышать срок исполнения Исполнителем всех своих обязательств по Контракту.

7.4. Сумма обеспечения подлежит выплате Заказчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту.

7.5. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

7.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Исполнителя по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

* В случае если Исполнитель является бюджетным учреждением, раздел 7 Контракта исключается.

8.Срок действия Контракта

8.1.Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств по Контракту (Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до __ _____ 20__ г. __./________ 20__ г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются). В случае, если в соответствии с настоящим пунктом указана дата, при наступлении которой обязательства сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта. В данном случае Заказчиком в двух экземплярах составляется Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Исполнитель обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

9. Расторжение Контракта

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

9.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

9.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

10. Прочие условия

10.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика, второй – у Исполнителя.

10.3. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

10.5. Вопросы, связанные с изменением персонального состава слушателей, направляемых на обучение могут быть разрешены Сторонами в оперативном порядке при условии информирования Исполнителя о необходимости таких изменений за 2 недели до начала занятий.

10.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение «Техническое задание»;

Приложение «График оказания услуг»

10.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица
в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Приложение

к Государственному контракту

№ ____ от «___» _______ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Параметры требований к услугам	Конкретные требования к услугам
1	Наименование услуг	Указать наименование услуг Например, «Повышение квалификации государственных гражданских служащих ________________________ (указать наименование государственного заказчика) по учебной программе/ ______________________________________________ (указать наименование учебной программы или направления обучения).
2	Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется оказание услуг	1.  Закон РФ -1 «Об образовании»; 2.  Федеральный закон -ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (при размещении заказа на оказание образовательных услуг высшего и послевузовского образования); 3.  Федеральный закон от 01.01.01 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (при направлении на обучение государственных гражданских служащих); 4.  Указ Президента Российской Федерации от 01.01.01 года № 000 «О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации» (при направлении на обучение государственных гражданских служащих); 5.  Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 000 «Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации» (при направлении на обучение государственных гражданских служащих); 6.  Постановление Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов» (при размещении заказа на оказание образовательных услуг по повышению квалификации или профессиональной переподготовке); 7.  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих, а также к уровню профессиональной переподготовки государственных гражданских служащих» (при направлении на обучение государственных гражданских служащих); 8.  Приказ Минобразования РФ от 01.01.2001 « 1221 «Об утверждении Требований к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ» (при размещении заказа на оказание образовательных услуг по повышению квалификации или профессиональной переподготовке); 9.  Федеральные государственные образовательные стандарты: _______________________________________ (указать наименование и реквизиты нормативного правого акта, которым утвержден стандарт; при размещении заказа на оказание образовательных услуг среднего, высшего и послевузовского образования, например, приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 071600 Музыкальное искусство эстрады (квалификация (степень) «бакалавр")»); 10.  Федеральные государственные требования (при размещении заказа на послевузовское профессиональное образование, например, приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования для обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре)»).
3	Объем услуг	___ часов (Указать объем образовательной программы). Конкретизируются заказчиком
4	Цель и назначение услуг	Конкретизируются заказчиком Например, «Повышение квалификации государственных гражданских служащих ______________________ (указать наименование государственного заказчика), осуществляющих полномочия в области: ____________________________________________ (указать сферу деятельности государственных гражданских служащих)
5	Срок оказания услуг	Конкретизируются заказчиком Необходимо указать конкретную календарную дату, к которой должно быть завершено оказание образовательных услуг, или указать период (периоды), в течение которого (которых) должны быть оказаны услуги, или указать срок с момента заключения Контракта (уплаты аванса, иного момента) в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию услуг
6	Количество обучаемых слушателей	Конкретизируются заказчиком При направлении на обучение государственных гражданских служащих дополнительно указываются категории и группы должностей государственной гражданской службы
7	Требования к образовательной программе	программа должна составляться с учетом наиболее рационального использования выделяемых бюджетных средств на их реализацию. программа должна соответствовать квалификационным требованиям к профессиям и должностям обучаемых, быть оптимальной по длительности обучения, сочетанию лекционных и практических занятий, а также по видам и нормативам учебной нагрузки. программа должна быть ориентирована на современные инновационные образовательные технологии и средства обучения, в том числе ______________________________ (указать при необходимости образовательные технологии и средства обучения, например, модульность, активные методы, дифференцированное обучение, применение современных методов контроля и управления образовательным процессом, дистанционное обучение, оптимизация обязательных аудиторных занятий). Более подробно конкретизируются заказчиком Например, образовательная программа должна соответствовать государственным требованиям к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих Российской Федерации и обеспечить получение необходимых знаний по предлагаемому курсу обучения.
8	Требования к содержанию образовательной программы	Конкретизируются заказчиком Например: Образовательная программа должна включать следующие темы: ___________________________________________ (необходимо указать наименование тем, дисциплин, разделов образовательной программы).
9	Требования к качеству услуг	Конкретизируются заказчиком
10	Форма получения образования	Конкретизируются заказчиком Например, форма получения образования может быть очной (с отрывом от государственной гражданской службы), очно-заочной (вечерней), заочной; в форме самообразования, экстерната.
11	Применение электронного обучения	Допускается/не допускается
12	Применение дистанционных образовательных технологий	Допускается/не допускается
13	Требования к итоговой аттестации	Конкретизируются заказчиком Например, по результатам обучения должна быть проведения государственная итоговая аттестация
14	Документы об образовании	По результатам оказания услуг слушателям, успешно завершившим обучение, выдается: ___________________________ (указать документ об образовании, выдаваемый Исполнителем по итогам оказания услуг, например, свидетельство о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке, диплом о высшем образовании и пр.).
15	Минимальные требования к обеспечению слушателей раздаточным материалом	Конкретизируются заказчиком Например, Каждый слушатель должен быть обеспечен необходимым комплектом учебно-методических материалов по разделам учебной программы, в том числе: -  материалы преподавателей (лекции, презентации, доклады) – на бумажном носителе; -  подборка нормативных правовых актов по тематике проведения обучения на бумажном носителе; -  подборка учебно-методических материалов, необходимых для работы слушателей в электронном виде (на компакт-диске).
16	Требования к результатам услуг и форме их представления	Конкретизируются заказчиком Например, По результатам оказания услуг оформляется акт об оказанных услугах. К акту об оказанных услугах Исполнителем должны быть представлены следующие документы: – отчет об оказании услуг; – приказы о зачислении слушателей на обучение и окончании обучения (копии); – списки слушателей с указанием места работы и занимаемой должности; – ведомость выдачи документов о повышении квалификации (копия); – данные анкетного опроса слушателей, прошедших обучение, о качестве учебного процесса; – счет и счет-фактура по оказанным услугам. Результаты представляются Заказчику в двух экземплярах в мягком переплете и в одном экземпляре на магнитном носителе (электронная версия).
17	Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению заказчика	Конкретизируются заказчиком

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Приложение

к Государственному контракту

№ ____ от «___» _______ 20__ г.

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Этап оказания услуг	Сроки проведения обучения (дата начала и окончания обучения по этапу)	Наименование образовательной программы	Количество слушателей	Стоимость обучения 1 слушателя, руб.	Стоимость этапа, руб.	Примечание
1 этап
2 этап.
…

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

ТИПОВая форма № 29