Типовая форма № 1 Государственного контракта на поставку товаров (стр. 29 )

9.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненных по Контракту работ.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение трех дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

10.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца и Заказчик утратит интерес к Контракту, Контракт расторгается в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом (раздел 11). В этом случае Исполнитель не имеет права потребовать от Заказчика возмещения убытков и исполнения обязательств по Контракту.

11. Расторжение Контракта

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

11.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон денежные средства, перечисленные Заказчиком Исполнителю для исполнения обязательств по настоящему Контракту подлежат возврату Заказчику за вычетом сумм документально подтвержденных и обоснованных расходов Исполнителя на исполнения обязательств по Контракту. Распределение денежных средств и порядок их перечислению подлежат отражению в соглашении о расторжении Контракта.

11.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

12. Заключительные положения

12.1. Контракт составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один их которых передан исполнителю, другой находится у Заказчика.

12.2. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств. Датой исполнения обязательств по Контракту считается дата подписания Заказчиком окончательного акта сдачи-приемки работ. Окончание срока действия Контракта не влечет за собой прекращение гарантийных обязательств.

12.3. Если согласно части 6 статьи 9 Федерального закона от 01.01.01 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» соответствующее право было предусмотрено в конкурсной документации Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица
в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.6. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

При внесении изменений в Контракт Сторона, которая являлась инициатором изменений и дополнений, предоставляет другой Стороне в письменном виде обоснование внесения изменений и описание возникающих изменений.

12.7. Возникающие в ходе исполнения Контракта споры и разногласия Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и обмена соответствующими документами в письменной форме.

В случае не достижения согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа ‑ Югры.

12.8. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение __________;

Приложение –__________;

Приложение – __________.

13. Адрес места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Приложение к Контракту от «___» ________ 20__ г. № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской работы

по теме «_____________________________________»

(указать заявленную тему работы)

1.  Наименование работы (указывается полное наименование работы, условное наименование): _______________________________________

2.  Основание для проведения работы (указывается полное наименование документов, на основании которых должна проводиться работа, их номера, даты утверждения и организации, утвердившие эти документы.): ________________________

3.  Цель и задачи выполнения работы (приводится краткая характеристика и оценка состояния решаемой проблемы, цель и задачи данной работы, ее актуальность, обоснование необходимости проведения данной работы и сведения о том, проводится ли работа впервые или является продолжением ранее начатых работ): __________________

4.  Содержание и объем работы (конкретизируется содержание и объем работы, в том числе этапов работы): ____________________________________________

5.  Основные требования к выполнению работы (указываются требования к качеству, техническим характеристикам работы; требования к безопасности работы; требования к результату выполнения работы (этапа работы); приводятся краткая характеристика уровня проводимых работ по отечественным и зарубежным источникам; подробный перечень вопросов, которые должны быть исследованы; перечень норм и требований, которым должны соответствовать результаты работы; предполагаемые методы и объемы работы и проч.): _____________________________.

6.  Основное практическое назначение и область применения планируемых результатов работы (требования к разработке предложений (проекта плана мероприятий) по реализации результатов работы с указанием объектов, где целесообразно их использование):_______________________________________________.

7.  Перечень отчетной, научной, технической и иной документации, передаваемой по окончании выполнения работ (этапа работ) (указываются документы, предъявляемые по завершении работы (этапов работы) для рассмотрения, согласования и приемки: _______________________________________________________.

8.  Дополнительные сведения (Заказчик включает требования по обеспечению секретности (при необходимости) и другие специальные требования; указывает иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика): ______________________________________________.

9.  Приложения (приводятся таблицы, схемы, перечни справочно-информационных материалов и т. п.)

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Приложение

к Контракту

от «__» _______20__ г. № ________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование этапов работы	Содержание выполняемой работы (этапов работы)	Ожидаемые результаты работы Форма представления результатов работы	Сроки выполнения работы (начало - окончание)	Цена работы (этапа работы), руб.
ИТОГО за 20__ год:
ИТОГО за 20__ год:
ИТОГО:

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Исполнитель ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Типовая форма № 20
Государственного Контракта на выполнение ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ работЫ

г. ______________ «___»_____________20__ г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, в лице_______________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол_________ от _____ № _____) (решения Заказчика о размещении заказа у единственного исполнителя в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 01.01.2001 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:

1.  Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить опытно-конструкторскую / технологическую работу в соответствии с Техническим заданием (Приложение ) по теме «_____________________________________» (указать заявленную тему работы. Если работа выполняется в рамках реализации мероприятий целевой программы, то необходимо также указать наименование такой целевой программы и реквизиты нормативного правового акта, утвердившего программу) (далее также – работа), а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

Опытно-конструкторская или технологическая работа должна быть проведена в соответствии с требованиями, установленными настоящим Контрактом, Техническим заданием (Приложение ), Календарным планом (Приложение ) и ГОСТ Р 15. «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство», ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

1.2. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работы, требования к ее безопасности, требования к результатам работы, содержание и объем работы, требования к Отчетной документации и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика, изложены в Техническом задании (Приложение ) и Календарном плане (Приложение ).

1.3. Место выполнения работы _____________________ (указать место выполнения работы).

1.4. Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК ): 73.1 «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук» (раздел К «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг») (73.2 «Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук» (раздел К «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг»)).

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 7300000 «Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и разработкам, нефинансовые нематериальные активы» (код уточняется в зависимости от предмета работы) (раздел К «Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, исследовательской и коммерческой деятельностью»).

2.  Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта (стоимость работы) составляет _____________________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках), в том числе:

______________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках) – на 20__ год;

______________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках) – на 20__ год;

______________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках) – на 20__ год.

Выполнение работы НДС не облагается в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе связанные с уплатой пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Стоимость этапов работы указана в Календарном плане (Приложение ).

2.5. Источником финансирования заказа является средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по главе __, разделу __, подразделу __, целевой статье расходов ________, виду расходов ___, КОСГУ ___.

2.6. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя в следующем порядке:

2.6.1. В течение __ (_____) рабочих дней со дня заключения Контракта, Исполнитель выставляет Заказчику счет на авансовый платеж. В течение (не позднее, чем через) __ (____) рабочих дней с даты представления указанного счета Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере __% от цены Контракта (или от стоимости первого этапа (__этапов) работы, или от стоимости работ на текущий год), что составляет _____________________________ (указать сумму цифрами и прописью с заглавной буквы без сокращений в рублях и копейках).

2.6.2. Окончательный (Расчет) по настоящему Контракту осуществляется в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение __ (____) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работы (этапа работы) на основании представленного Исполнителем счета за вычетом ранее выплаченного аванса.

2.6.3. В случае приостановки выполнения работы или расторжения настоящего Контракта Стороны составляют протокол согласования фактических затрат (Акт взаимосверки обязательств) с указанием фактически выполненной работы, стоимости фактически выполненной работы, суммы денежных средств уже оплаченной по Контракту (например, аванс) и суммы денежных средств, подлежащей оплате за фактически выполненную работу.

2.6.4. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать протокол согласования фактических затрат (Акт взаимосверки обязательств), в котором указываются:

·  сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту;

·  сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта;

·  размер неустойки (и (или) убытков), подлежащий взысканию;

·  основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков);

·  итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Исполнителем счета. Акт сдачи-приемки работы не оформляется и не подписывается.

2.6.5. В случае, если при начислении Заказчиком Исполнителю неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.6.4 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Исполнителем начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.7. В случае изменения расчетного счета и иных платежных реквизитов, указанных в настоящем Контракте, Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.8. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объемам работ.

3.  Сроки выполнения работы

3.1. Работа (этап работы) выполняется в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Календарным планом (Приложением № 2).

3.2. Начало выполнения работы – со дня заключения настоящего Контракта (либо указывается конкретная дата начала выполнения работы).

3.3. Окончание выполнения работы – через (в течении, не позднее) ____ (указать количество лет, кварталов, месяцев, недель, дней, часов) со дня заключения Контракта (либо с конкретной даты начала выполнения работы, если она была указана в п. 3.2 настоящего Контракта), но не позднее «___» ______ 20__года.

3.4. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями Контракта.

3.5. Если во время выполнения или приемки работы (этапа работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Исполнителем в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения убытков и расторжения Контракта по соглашению Сторон. В случае получения отказа Исполнителя расторгнуть Контракт по соглашению Сторон либо неполучения от Исполнителя ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

4.  Порядок сдачи–приемки работы (этапа работы)

4.1. Работа (этап работы) по Контракту должна быть полностью выполнена Исполнителем и результат работы (этапа работы) передан Заказчику до соответствующей даты, указанной в разделе 3 настоящего Контракта и Календарном плане (Приложение ).

4.2. Сдача-приемка выполненной работы (этапа работы) осуществляется в порядке, устанавливаемом настоящим разделом Контракта, Техническим заданием (Приложение ), ГОСТ Р 15. «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство», ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

4.3. При завершении выполнения работы (этапа работы) Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работы (этапа работы) к сдаче. Уведомление о готовности работы (этапа работы) к сдаче направляется Заказчику с учетом срока, необходимого для приемки работы (этапа работы), но не позднее, чем за ___ дней до истечения срока выполнения работы (этапа работы), установленного настоящим Контрактом.

4.4. К уведомлению о готовности работы (этапа работы) к сдаче Исполнитель прилагает проектную, техническую (конструкторскую, технологическую, программную, эксплуатационную и иную) документацию (далее – Отчетная документация), а также подписанный Исполнителем в ____ (указывается количество) экземплярах акт сдачи-приемки работы (этапа работы). Отчетная документация, подлежащая сдаче Заказчику, представляется Исполнителем на бумажном носителе в __ (указывается количество) экземплярах и в электронном виде в формате Microsoft Word (*.doc или *.rtf).

4.5. Конкретный перечень документов и материалов, входящих в состав Отчетной документации, может быть предусмотрен Техническим заданием (Приложение ).

4.6. Помимо Отчетной документации Исполнитель предоставляет Заказчику результат работы в виде конкретного материального объекта, а именно _____________ (например, макет, опытный образец, изделие установочной партии, изделия, принятые в эксплуатацию, конечная продукция, образец веществ, материалов, штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и животных и пр.).

В случае, если в соответствии с настоящим Контрактом требуется проведение патентных исследований, то отчет о результатах патентных исследований оформляется в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

4.7. В течение ___ (указать количество дней) дней с момента предоставления Исполнителем Отчетной документации, Заказчик (Приемочная комиссия Заказчика) осуществляет проверку на предмет соответствия выполненной работы (этапа работы) и представленной Отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Для проверки соответствия качества работы требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

4.8. По результатам проведенной Приемочной комиссией проверки Заказчик направляет Исполнителю подписанный Заказчиком один экземпляр акта сдачи-приемки работы (этапа работы) либо мотивированный отказ Заказчика от приемки работы (этапа работы) и подписания акта сдачи-приемки работы (этапа работы).

4.9. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от приемки работы (этапа работы) и подписания акта сдачи-приемки работы (этапа работы), Исполнитель обязан рассмотреть такой отказ и устранить недостатки, указанные Заказчиком, в срок не более ___ (указывается количество) дней со дня получения такого отказа. Приемка работы (этапа работы) с учетом устраненных недостатков осуществляется в соответствии с настоящим разделом Контракта.

4.10. Датой выполнения работы (этапа работы) считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работы (этапа работы). Подписание Сторонами акта сдачи–приемки работы (этапа работы) является основанием для оплаты Исполнителю выполненной работы (этапа работы).

4.11. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать работу (этап работы). В случае досрочной сдачи Исполнителем работы (этапа работы) Заказчик вправе досрочно оплатить работу (этап работы).

4.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до его передачи Заказчику лежит на Исполнителе.

5.  Права и обязанности Сторон

5.1.  Заказчик вправе:

5.1.1.  Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по Контракту, в том числе требовать своевременного устранения Исполнителем выявленных недостатков в результатах работы (этапа работы).

5.1.2.  Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной Отчетной документации.

5.1.3.  Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в приемке выполненной работы (этапа работы) и представленной Исполнителем Отчетной документации.

5.1.4.  Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Исполнителем работы (этапа работы) и (или) участвующих в сдаче-приемке работы (этапа работы).

5.1.5.  В любое время проверять соответствие сроков совершения действий Исполнителем при выполнении работы (этапа работы), срокам, установленным в Календарном плане (Приложение ), включая сроки начала выполнения работ, и качества выполняемой Исполнителем работы (этапов работы), требованиям, установленным настоящим Контрактом без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. Если в результате такой проверки станет очевидным, что работа (этап работы) не будет выполнена надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Исполнителю требование об устранении недостатков с указанием срока для устранения недостатков, а при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования, предпринять меры к расторжению Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и взысканию с Исполнителя неустойки, предусмотренной настоящим Контракта, и причиненных Заказчику убытков.

5.1.6.  Осуществлять контроль за использованием результатов работы, полученных при выполнении Контракта, в том числе передаваемых Исполнителем третьим лицам.

5.1.7.  По согласованию с Исполнителем изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренный Контрактом объем работы при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом.

5.1.8.  Использовать переданные ему Исполнителем результаты работы (этапа работы).

5.2.  Заказчик обязан:

5.2.1.  Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работы (этапа работы) или приемки работы (этапа работы).

5.2.2.  Передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы (этапа работы) информацию.