Типовая форма № 1 Государственного контракта на поставку товаров (стр. 34 )

г. ______________ «___»_____________20__ г.

____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, и на основании решения Единой/Конкурсной/Аукционной/Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (протокол_________ от _____ № _____) (решения Заказчика от _________ № __________ о размещении заказа у единственного подрядчика в соответствии с пунктом ________ части 2 статьи 55 Федерального закона от 01.01.2001 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд») заключили настоящий Государственный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по текущему ремонту помещений _________(указываются конкретные помещения)____________ , расположенных в здании (ях) по адресу (ам): ___________________________________ (далее – работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Состав и объем работ определяется Техническим заданием на выполнение работ (Приложение ) и Сметной документацией (Приложение ), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

1.4. Код группы по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОК ): 45 «Строительство» (раздел F «Строительство») (код уточняется в зависимости от видов закупаемых работ).

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОК 004-93): 4500000 «Услуги строительные и объекты строительства» (раздел F «Продукция и услуг строительства») (код уточняется в зависимости от видов закупаемых работ).

2. Цена Контракта (цена работ) и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных настоящим Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта определена сметой, приведенной в Приложении № 2 к настоящему Контракту, и составляет _________________________, включая налог на добавленную стоимость (__ %) ____________ (НДС не облагается в соответствии с п. ___ ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации).

В цену Контракта включены причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсация издержек Подрядчика, в том числе цена Контракта включает следующие расходы Подрядчика:

- собственно стоимость работ, соответствующих условиям настоящего Контракта по качеству и объему;

- стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ;

- гарантийные обязательства;

- все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги (в том числе налог на добавленную стоимость), сборы и другие обязательные платежи;

- иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

2.3. Оплата по настоящему Контракту производится в следующем порядке:

2.3.1. Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика авансовый платеж в размере __% от общей цены Контракта, что составляет _________, на основании выставленного Подрядчиком счета в течение ____ рабочих дней со дня заключения Контракта (Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены).

2.3.2. Окончательный расчет (Расчет/расчет по этапу/ ежемесячный расчет за выполненные по заявкам Заказчика работы) осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение ____ рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работы (этапа работы) (Акта взаимосверки обязательств в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом), на основании представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.4. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.

В данном случае оплата по Контракту осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.

2.5. В случае если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Контракту, указанный в п. 2.4 настоящего Контракта, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) объему выполняемых работ.

3. Сроки и условия выполнения работ по Контракту

3.1. Работа, предусмотренная Контрактом, включая ее составные части (этапы), выполняется в сроки, установленные настоящим разделом (Календарным планом, приведенным в приложении № ___ к настоящему Контракту).

3.2. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента подписания Контракта (в течение ___ дней со дня подписания Контракта; и т. д.).

3.3. Работы должны быть закончены (Последний этап работы должен быть закончен) в срок не позднее «__»_____ 201_ г. (не позднее ___дней (недель, месяцев) со дня подписания Контракта).

3.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу (этап работы). Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этап работы) в соответствии с условиями Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

4.1.2. Контролировать целевое использование Подрядчиком средств, предоставляемых Заказчиком для исполнения Контракта, проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

4.1.3. Отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

4.1.4. Досрочно принять и оплатить работы (этап работ) в соответствии с условиями Контракта.

4.1.5. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы (этапа работы) по Контракту;

4.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу (этапа работы) после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы (этапа работы).

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы (этапа работы).

4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы (этапа работы);

4.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

4.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по Акту сдачи-приемки работы (этапа работы);

4.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

4.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

4.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

4.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

4.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

4.4.7. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим;

4.4.8. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.

4.4.9. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности (работ), входящих в предмет настоящего Контракта, в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня заключения настоящего Контракта Подрядчик обязан передать Заказчику копию лицензии, действие которой распространяется на весь срок исполнения Контракта. В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов (допуск от саморегулируемой организации и иные (при наличии)), подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Контракта;

4.4.10. Незамедлительно информировать Заказчика:

-  о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работ;

-  об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

- о приостановлении или прекращении работы.

4.4.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

5. Привлечение субподрядчиков

5.1. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

5.2. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Качество работ и гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2. Все материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ, должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить указанные документы.

6.3. Результат работ должен соответствовать требованиям настоящего Контракта, а также иным обязательным, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Федеральному закону -ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральному закону -ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности»;

- Федеральному закону -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановлению Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»;

- Приказу Минэкономразвития России
«О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»[§§§§].

6.4. При выполнении работ должны соблюдаться требования пожарной безопасности и промышленной санитарии, использоваться средства индивидуальной защиты. Ответственность за соблюдение нормативных документов, правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда несёт Подрядчик.

6.5. Подрядчик организовывает и производит все работы в строгом соответствии с действующими правилами по эксплуатации, СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП .

6.6. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями ПОТ Р М. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, утвержденными Постановлением Минтруда РФ от 01.01.01 № 68.

6.7. Подрядчик допускает к работе на объекте иностранную рабочую силу в соответствии с действующим миграционным законодательством Российской Федерации.

6.8. Вход рабочих и въезд автотранспорта на объект Заказчика осуществляется строго по пропускам (спискам), при предъявлении паспорта и на основании предварительной заявки (с указанием Ф. И.О., паспортных данных, государственного номера автотранспортного средства (при необходимости)), за подписью руководителя подрядной организации.

6.9. Доставка, разгрузка и погрузка оборудования и материалов к месту проведения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

6.10. Помещения, в которых производятся ремонтные работы, должны содержаться в чистоте. После выполнения ежедневного комплекса работ помещение должно убираться. Весь мусор (а также крупногабаритный) после завершения текущего ремонта должен быть убран и вывезен с территории Заказчика на специализированный полигон силами Подрядчика за счет его средств, с предоставлением талонов, подтверждающих размещение мусора на полигоне.

6.11. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет _____ (______________) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ / последнего этапа работ по Контракту.

В случае если предусмотренный Контрактом гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работ обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента подписания Акта сдачи-приёмки работ, Подрядчик несёт ответственность за недостатки работ, возникшие до передачи результата работ заказчику.

6.12. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. Гарантийный срок прерывается на всё время, на протяжении которого помещения, указанные в п.1.1 настоящего Контракта, не могли эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7. Приемка работ

7.1. Приемка работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится в установленном Контрактом порядке и подтверждается подписанием Сторонами акта сдачи-приемки работ / этапа работ.

Приемка работ осуществляется по месту выполнения работ в присутствии уполномоченных представителей Сторон и оформляется актом сдачи-приемки, подписанным Сторонами.

Подрядчик вправе участвовать в приемке работ.

7.2. Подрядчик не позднее срока окончания работ (этапа работы) направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности работ (этапа работ) к сдаче.

Одновременно с извещением (уведомлением) о готовности работ (этапа работ) к сдаче Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работы (по форме КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (по форме КС-3).

7.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения извещения (уведомления) от Подрядчика сообщает ему состав приемочной комиссии, которая в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения (уведомления) о готовности работ (этапа работ), осуществляет приёмку выполненных работ либо направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, произвести доработки за свой счет.

В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень необходимых доработок, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, отчет о выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанные акты о приемке выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение о выполнении Подрядчиком доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки
, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы.

7.4. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7.5. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

7.6. Подрядчик не вправе ни при каких обстоятельствах отчуждать результаты работы по Контракту третьим лицам.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.7. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

7.8. Если в соответствии с Контрактом результат работ принят Заказчиком по частям (по этапам), течение срока исковой давности начинается со дня приёмки результата работ в целом.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное исполнение своих обязательств по контракту.

8.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа). Неустойка (штраф) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа) устанавливается в размере двадцати трехсотых действующей на день уплаты неустойки (штрафа) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.

8.3. В случае если для выполнения какого-либо обязательства по настоящему Контракту срок не определен, Подрядчик уплачивает Заказчику за неисполнение или ненадлежащее исполнение такого обязательства неустойку (штраф) в размере 5% от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4. Неустойка носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по Контракту, кроме уплаты неустойки, Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.

8.5. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) убытков, Заказчик направляет Подрядчику претензию с требованием оплатить неустойку и (или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае если Подрядчик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты на сумму начисленной неустойки и (или) убытков в порядке, предусмотренном в п. 2.5 настоящего Контракта. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.

8.6. Заказчик отвечает за своевременную приемку и оплату выполненных по Контракту работ.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно сроку, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Обеспечение исполнения Контракта*

10.1. Способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Контракту является ___________(безотзывная банковская гарантия / передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в размере __ процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ________________.

10.2. Обеспечение исполнения контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

10.3. Срок действия обеспечения – до __ _______ 20___ г. Срок действия обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного выполнения работ.

10.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.

10.5. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки, возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

10.6. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику после исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

* В случае если Подрядчиком является бюджетное учреждение, раздел 6 государственного контракта исключается.

11. Расторжение Контракта

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.

11.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

12. Порядок разрешения споров

12.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

12.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

13.Срок действия Контракта

13.1.Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения всех обязательств по Контракту.

14. Прочие условия

14.1.Настоящий Контракт составлен в письменной форме на __ (___) листах в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика. (Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчика).

14.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

14.3. К Контракту прилагаются:

Приложение – Техническое задание на выполнение работ;

Приложение – Сметная документация;

Приложение – Календарный план (в случае, если контрактом предусмотрено поэтапное выполнение работ).

14.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты такого изменения.

14.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица
в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.6. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Приложение к Контракту

№ ________________________

от «___» ____________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ

В рамках исполнения Контракта Подрядчик обязан выполнить следующие виды работ:

№ п/п	Наименование и характеристика работ, Требования к материалам	Ед. измерения	Объем

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Приложение к Контракту

№ ________________________

от «___» ____________ 20__ г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Приложение к Контракту

№ ________________________

от «___» ____________ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Номер этапа работ	Название этапа работ	Содержание этапа работ	Срок выполнения этапа работ
1
2
…
n

Заказчик ___________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

Подрядчик ____________________ "___" ______ 20__ г. М. П.

РАЗДЕЛ III