- на момент передачи остаточный срок годности на поставляемый товар на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем;
- товар должен поставляться в заводской упаковке, не имеющей повреждений;
- полная совместимость с оборудованием и реагентами, используемыми Заказчиком; - наличие инструкций по использованию на русском языке;
- транспортировка Товара должна осуществляться с соблюдением условий, обеспечивающих сохранение температурных режимов хранения товара, установленных производителем.
ЧАСТЬ IV. Проект контракта
Контракт № _______
на поставку реагентов и материалов для клинико-диагностических лабораторий
г. Н. Новгород «____»_____________2012 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Нижегородский научно-исследовательский институт детской гастроэнтерологии» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (ФГБУ «ННИИДГ» Минздравсоцразвития России), именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице __________, действующего на основании ______ с одной стороны, и ________________________________________в лице ___________________, действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем “Поставщик”, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» или по отдельности «Сторона», с соблюдением требований законодательства РФ, на основании результатов открытого аукциона в электронной форме протокол № ________________ от ________________ г. заключили настоящий контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:
1. Предмет контракта.
1.1. Поставщик обязуется поставить реагенты и материалы для клинико-диагностических лабораторий (далее – «Товар») в количестве, ассортименте, по ценам и в сроки согласно Приложению №1 (Спецификации), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
2. Цена контракта и порядок расчетов.
2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____________ руб., в том числе НДС - __________________руб. (цифрами и прописью).
2.2. Цена Контракта (стоимость товара) включает НДС в части товаров, работ и услуг, облагаемых НДС, стоимость упаковки, маркировки, транспортные, погрузо-разгрузочные расходы Поставщика по местонахождению Заказчика, расходы по страхованию товара до передачи его Заказчику.
2.3. Поставщик не вправе в одностороннем порядке увеличивать цену поставки Товара в течение
срока действия настоящего Контракта. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон
без изменения предусмотренных Контрактом количества поставляемого Товара и иных условий исполнения настоящего Контракта.
2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой настоящего контракта и начальной максимальной ценой контракта (ценой лота).
2.5. Оплата осуществляется по факту поставки Товара после подписания Сторонами товарно-транспортной накладной на основании оригиналов счетов и товарных накладных, подписанных Сторонами.
2.6. Форма оплаты: безналичный расчёт. Оплата поставленного Товара осуществляется по мере поступления бюджетных средств, в течение 15 банковских дней от даты поставки путём перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика.
2.7. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным после списания денежных
средств с расчетного счета Заказчика.
3. Условия поставки товара.
3.1. Поставщик обязуется поставить весь Товар в соответствии с Приложением №1- спецификацией в течение 30 (Тридцати ) рабочих дней от даты заключения Контракта.
3.2. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Погрузка и разгрузка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика
3.3. Одновременно с передачей товара Поставщик обязуется передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы:
– счета (1 экз.);
– счета-фактуры (1 экз.);
– товарные накладные (2 экз.);
– копии регистрационных удостоверений, на поставляемые товары, по которым наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в РФ, заверенные печатью Поставщика;
– копии сертификатов Госстандарта РФ на поставляемые товары, выданные или подтвержденные на территории РФ на поставляемые товары, заверенные печатью Поставщика или документ, о том, что товар не относится к объектам обязательной сертификации;
– копии санитарно-эпидемиологических заключений на товар, по которому наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в РФ, заверенные печатью Поставщика или документ, о том, что на товар санитарно-эпидемиологические заключения не требуются;
– паспорта на поставляемые товары, по которым наличие данного документа является обязательным в соответствиями с требованиями, установленными в РФ;
– инструкции по использованию и применению на русском языке.
3.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной.
3.5. Приемка поставленного Товара по количеству, качеству, ассортименту, комплектности и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Заказчику.
3.6. При приемке Товара Заказчик:
– проверяет соответствие количества, качества, ассортимента и комплектности Товара условиям
Контракта и сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах;
– проверяет полноту и правильность оформления документации Поставщика на предмет
– соответствия условиям настоящего Контракта;
– проверяет наличие/отсутствие внешних повреждений оригинальной упаковки;
– при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также
получает разъяснения по представленным документам и материалам.
3.7. При выявлении несоответствия или недостатков поставленного Товара, препятствующих их
приемке в целом, Сторонами незамедлительно оформляется акт, перечисляющий недостатки и
устанавливающий сроки их устранения. Товарная накладная и в этом случае подписывается
Сторонами после устранения недостатков.
3.8. Некачественный (некомплектный) Товар считается непоставленным.
3.9. При обнаружении недостатков поставляемого Товара после его приемки, Заказчик
обеспечивает сохранность (ответственное хранение) такого Товара и в течение 3 (трех) рабочих
дней, уведомляет об этом Поставщика и приглашает для подписания двухстороннего акта о
выявленных недостатках Товара и сроках его замены на Товар надлежащего качества или
допоставки Товара.
В случае если Поставщик не явится для подписания акта в течение 2 (двух) дней со дня получения
уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт и направить его
Поставщику, с требованием устранить недостатки.
3.10. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия Товара, поставленного Поставщиком
в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик вправе потребовать от Заказчика
оплаты согласно условиям Контракта.
3.11. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара
переходит к Заказчику с момента поставки Товара и подписания обеими Сторонами товарной
накладной.
4. Качество товара. Требования к упаковке и маркировке.
4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара.
4.2. Транспортировка Товара должна осуществляться с соблюдением условий, обеспечивающих сохранение температурных режимов хранения товара, установленных производителем.
4.3. Упаковка, в которой передается Товар, должна обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений, порчи при транспортировке, погрузке, и хранении в складском помещении. Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный Товар – международным стандартам упаковки. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок годности. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Продукции.
4.4. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать действующим государственным стандартам и техническим условиям, утвержденными на данный вид товара и сопровождаться необходимыми документами в соответствии с п. 3.3. настоящего Контракта.
Поставка товара без таких документов считается ненадлежащей и такой товар не подлежит приемке и оплате до момента передачи на него необходимой документации.
4.5. Срок реализации товара должен быть не менее установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин, требованиями ГОСТов и сроков реализации, установленных производителем с остаточным сроком годности не менее 80 %.
4.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Заказчик вправе:
– инициировать расторжение настоящего Контракта и потребовать возврата уплаченной суммы, в случае ее оплаты;
– потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям
настоящего Контракта;
4.7. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли
после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации, применению и хранению Товара, либо вины третьих лиц, либо непреодолимой силы
5. Обязательства сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Принять Товар по количеству, качеству и комплектности в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом и действующим законодательством.
5.1.2. Произвести оплату поставленного Товара в размерах и в сроки, установленные Контрактом.
5.1.3. Обеспечить сохранность Товара при возникновении разногласий по вопросам качества и количества Товара и незамедлительно уведомить Поставщика о возникших разногласиях.
5.1.4. Консультировать Поставщика по вопросам поставки Товара.
5.2. Поставщик обязан:
5.2.1. Поставить Товар надлежащего качества в соответствии с Приложением №1 (Спецификации) к настоящему Контракту в соответствии с п.3 настоящего Контракта.
5.2.2. Поставщик за 24 часа до даты поставки Товара обязан сообщить Заказчику о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать: наименование транспортного средства, дату отгрузки примерное время прибытия Товара на место назначения. Сообщение может быть направлено
Заказчику путём использования факсимильных или электронных средств связи, при этом
Поставщик обязан удостовериться в получении Заказчиком сообщения.
5.2.3. Предоставлять необходимые документы в соответствии с п. 3.3. настоящего Контракта на каждую партию поставляемого Товара.
5.2.4. Заменить и вывезти не принятый и хранимый Заказчиком некачественный товар в течение 5 рабочих дней от даты поставки такого товара.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для поставки Товара.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. За нарушение сроков поставки Товара или устранения недостатков, обнаруженных при его приемке, Заказчик имеет право начислить Поставщику неустойку в размере 0,1 % от стоимости не
поставленного Товара за каждый день просрочки.
6.3. В случае существенного нарушения поставщиком требований к качеству товара заказчик
вправе потребовать уплаты штрафа поставщиком в размере 10 % от цены Контракта, а также
возмещения убытков, причиненных Поставщиком вследствие ненадлежащего исполнения Контракта.
6.4. В случае нарушения сроков замены Товара Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % за каждый день просрочки до полной замены от стоимости незамененного Товара.
6.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Поставщик имеет право начислить Заказчику
неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной Центральным
Банком РФ на день оплаты неустойки за каждый день просрочки.
6.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинённых ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождает Стороны Контракта от исполнения обязательств по
Контракту в полном объёме.
6.7. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату по настоящему Контракту в
случае отсутствия финансирования, приостановки финансирования или неполного
финансирования из средств федерального бюджета.
6.8. В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Контракта Заказчик
вправе инициировать расторжение настоящего Контракта.
При расторжении Контракта по решению суда сведения о Поставщике подлежат внесению в реестр
недобросовестных поставщиков, в порядке и на условиях, установленных законодательством
Российской Федерации.
7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры и/или разногласия, возникшие между сторонами при исполнении условий настоящего
Контракта, решаются путём переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Нижнего Новгорода в установленном законом порядке.
7.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, но прямо или косвенно
вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую
репутацию сторон настоящего Контракта, стороны будут руководствоваться законодательством
Российской Федерации.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств
вызвано непреодолимой силой, т. е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. К таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны третьих лиц,
отсутствие на рынке нужных для исполнения Контракта товаров.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно письменно
информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в
любом случае не позднее 3-х дней после начала их действия и прекращении соответственно.
8.3. Несвоевременное уведомление либо неуведомление об обстоятельствах непреодолимой силы
лишает соответствующую сторону права на освобождение от ответственности за невыполнение
обязательств по причине указанных обстоятельств.
8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение
обязательств в срок, установленный в настоящем Контракте, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на
3 (три) месяца.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то
каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт и в этом случае ни одна из сторон не
вправе требовать возмещения убытков.
8.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности
является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской
Федерации.
9. Срок действия настоящего контракта
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Контракту, включая исполнение гарантийных обязательств.
9.2. Прекращение действия Контракта не освобождает Стороны от обязанности возмещения
убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим
Контрактом и законодательством Российской Федерации.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Контракту
третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.
10.3. При исполнении Контракт изменение его условий по соглашению Сторон и в одностороннем
порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
10.4. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.5. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе исполнения
настоящего Контракта направляются в письменной форме по средствам факсимильной или
электронной почты, либо почтой, заказным письмом с уведомление, с последующим
направлением оригинала. При этом Сторона – отправитель должна удостовериться в получении
Стороной – адресатом направленного сообщения, предупреждения или заявления.
10.6. К настоящему Контракту прилагаются:
Приложение (Спецификация)
11. Платежные реквизиты и адреса Сторон
11.1. В случае изменения юридического адреса
или обслуживающего банка Стороны обязаны в
течение двух рабочих дней уведомить об этом друг друга.
Заказчик: ФГБУ «ННИИДГ» Минздравсоцразвития России Адрес: 2 Тел.: (8 Р/с в ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области Л/с М. П._____________________________ «________»_________________2012 г. |
Поставщик: Адрес: Тел.: Р/с БИК ИНН КПП ОГРН ОКПО К/с М. П._____________________________ «________»_______________2012 г. |
Приложение к Контракту № ____________________от «_____»_________ 2012 г. на поставку реагентов и материалов клинико-диагностических лабораторий |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Заказчик ФГБУ «ННИИДГ» Минздравсоцразвития России
__________________________________(Ф. И.О.)
2
Поставщик _______________________________
____________________________________(Ф. И.О.)
(Юр. адрес)
№п/п | Наименование товара | Кат. номер | Фирма - производитель | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ИТОГО: |
Итого: ___________________________________________
Срок поставки товара:
Остаточный срок годности товара на момент поставки:
Заказчик ФГБУ «ННИИДГ» Минздравсоцразвития России __________________________ «______»________________2012 г. М. П. | Поставщик ___________________________ ______________________________ «_____»_______________2012 г. М. П. |
ЧАСТЬ V. Образцы форм документов, рекомендуемых для заполнения участниками размещения заказа
Образец первой части заявки
Заказчику ФГБУ «ННИИДГ» Минздравсоцразвития России |
Первая часть заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения контракта на поставку ______________
1) Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме №___________ и аукционную документацию, мы согласны на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям документации открытого электронного аукциона № ______________.
2) Мы готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг___________________________(указать наименование предмета государственного контракта), в следующем порядке:
№ п/п | Наименование, сведения о функциональных и качественных характеристиках товара (указывается Участником размещения заказа в соответствии с утвержденным ТЗ) | Ед. изм. | Кол-во | Требуемое значение (указывается Участником размещения заказа в соответствии с утвержденным ТЗ) | Наименование, функциональные и качественные характеристики предлагаемого к поставке товара* (указывается Участником размещения заказа в соответствии с его предложением) | Торговое название, кат. номер, фирма-производитель* (указывается Участником размещения заказа в соответствии с его предложением) | Ед. изм. | Кол-во |
1 | Индикаторы для экспресс-контроля концентраций растворов дезинфицирующих и стерилизующих средств "Дезиконт-НИКА-ПОЛИЦИД" или эквивалент | Уп. | 1 | Наличие | Индикаторы для экспресс-контроля концентраций растворов дезинфицирующих и стерилизующих средств "Дезиконт-НИКА-ПОЛИЦИД" или эквивалент | … | … | … |
1.1 | Кол-во: не менее 100 шт./уп. | Наличие | Кол-во: … шт./уп. | — | — | — | ||
… | и т. д. по ТЗ | Наличие | ||||||
271 |
*Указываются конкретные параметры (характеристики) товара, предлагаемого к поставке, указание в данном столбце слова «наличие» «не более», «не менее» и иных аналогичных слов не допускается.
14.2. Образец второй части заявки
На бланке участника размещения заказа
Дата, исх. номер
Заказчику ФГБУ «ННИИДГ» Минздравсоцразвития России |
Вторая часть заявки
на участие в открытом аукционе в электронной форме
на право заключения государственного контракта на поставку ______________
1. Фирменное наименование:
2. Сведения об организационно-правовой форме:
3. Место нахождения:
4. Почтовый адрес (для юридического лица
):
5. ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства ( для физического лица) :
6. Номер контактного телефона:
7. ИНН:
8. К настоящей заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью второй части заявки:
8.1. _______________________________________________________
8.2… _________________________________________________________
Участник размещения заказа/
уполномоченный представитель _________________ ()
М. П.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |
