Методические указания по организации и исполнению программ диагностики промысловых трубопроводов Компании (стр. 39 )

4.2.8. Осуществить вывоз и утилизацию любого типа загрязнений, извлеченных из трубопровода в результате пропуска внутритрубных снарядов.

4.2.9. Обеспечить полное открытие линейных задвижек на обследуемом участке трубопровода на все время пропуска инспекционных снарядов, а также принять меры для исключения ситуации, когда какая-либо линейная задвижка во время пропуска может быть прикрыта самопроизвольно, действиями персонала Сторон или посторонних лиц.

4.2.10. Обеспечить контроль боковых потоков, в т. ч. на предмет выброса загрязнений в трубопровод в период проведения обследования. На все время пропуска очистных поршней и инспекционных снарядов должны быть полностью закрыты задвижки на резервных нитках.

4.2.11. Информировать Подрядчика об изменении локальных нормативных актов Заказчика по промышленной, экологической безопасности и охране труда, имеющих отношение к выполнению Подрядчиком работ по Договору, и направлять ему копию этих изменений.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Ответственность Подрядчика:

5.1.1. За техническую исправность внутритрубного оборудования, а также за неправильные действия своего персонала, приведшие к ситуации, когда представленные данные оказались неверными или недостаточными. В этом случае дополнительные работы осуществляются за счет средств Подрядчика до полного выполнения условий настоящего Договора.

5.1.2. За неверно обработанные и интерпретированные данные в предоставленном Заказчику отчете.

5.1.3. За халатные или преднамеренные действия своего персонала, приведшие к финансовым потерям Заказчика. Подрядчик покрывает эти расходы в размере, установленном в договорном или судебном порядке.

5.1.4. За несоблюдение правил техники безопасности при выполнении всех работ на трубопроводе своими работниками.

5.2. Ответственность Заказчика:

5.2.1. За несоблюдение правил техники безопасности при выполнении работ на трубопроводе своими работниками, а также за все действия своего персонала по запасовке, пуску, сопровождению снаряда. Персонал, задействованный в перечисленных выше работах, должен постоянно находиться под контролем и руководством ответственного Представителя Заказчика;

5.2.2. За случаи порчи и хищения имущества Подрядчика, произошедшие на охраняемой территории Заказчика и сданные ему на временное хранение в установленном порядке, если они не связаны с действиями персонала Подрядчика и доказана вина Заказчика, стоимость утраченного в результате этих случаев имущества Подрядчика возмещается Заказчиком;

5.2.3. За выполнение условий диагностических работ (соответствие режима перекачки продукта заданному, исправность линейных крановых узлов, камер запуска или приема). При невыполнении этих условий и получении некачественных данных Подрядчик не несет ответственности за качество предоставляемой информации по результатам обследования.

5.3. Совместная ответственность Сторон:

5.3.1. Каждый случай повреждения, отказа внутритрубного снаряда, застревания его в трубопроводе, а также простоя бригады Подрядчика, расследуется Сторонами и оформляется двусторонним актом, подписанном полномочными представителями Сторон. Возмещение затрат производится виновной Стороной.

5.3.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в порядке определенном законодательством и настоящим Договором.

5.3.3.За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ Заказчик вправе взыскать с него неустойку в размере 0,1% (Ноль один процент) от стоимости объема невыполненных работ, за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от стоимости Работ в целом по Договору.

5.3.4.За задержку платежей Подрядчик имеет право предъявить Заказчику неустойку в размере, определяемом в соответствии с правилами, установленными ст. 395 ГК РФ, но не более 10% (Десяти процентов) от стоимости Работ в целом по Договору.

5.3.5.Стороны вправе не предъявлять друг другу штрафные санкции, за нарушение договорных обязательств. Учет указанных сумм производится при условии предъявления претензии и признания их другой Стороной, либо на основании решения суда вступившего в законную силу.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с обязательным соблюдением досудебного урегулирования путем предъявления претензий. В случае не достижения согласия между сторонами, спор решается в Арбитражном суде.

7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

7.1. Все виды Работ выполняются в строгом соответствии с разработанным и утвержденным Заказчиком планом-графиком обследования трубопроводов.

7.2. В исключительных случаях, в связи с производственной необходимостью, по согласованию сторон допускаются отклонения от утвержденного план-графика.

7.3. Экспресс анализ по диагностическому обследованию участка трубопровода предоставляется Заказчику в течение 3 (трех) суток после прогонов внутритрубных снарядов-дефектоскопов.

7.4. Предварительное заключение с указанием дефектов, не допускающих дальнейшую эксплуатацию трубопровода, на основании результатов внутритрубного диагностирования, экспертизы проектной, эксплуатационно-технической и прочей документации на трубопровод предоставляется Заказчику в течение 20 рабочих дней

7.5. Полная обработка результатов внутритрубной дефектоскопии, после их поступления с места производства работ, производится на базе Подрядчика и выдается Заказчику в виде окончательного отчета в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней после поступления данных обследования на базу Подрядчика.

8. СОБСТВЕННОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ.

8.1. Оборудование и соответствующая документация к нему, поступившее к Заказчику от Подрядчика в связи с проведением работ по данному договору, являются собственностью Подрядчика. Заказчик обязуется сохранять конфиденциальность относительно любой информации об оборудовании Подрядчика.

8.2. Заказчик является собственником подготовленных Подрядчиком материалов. Подрядчик обязуется не передавать информацию по результатам Работ сторонним организациям без письменного разрешения Заказчика. Подрядчик передает Заказчику __ экземпляра окончательного отчета на бумажном носителе, ___ экземпляра отчета на электронном носителе информации (лазерный диск).

8.3. Обязательства по конфиденциальности информации распространяются и на привлекаемых третьих лиц. Обязательства по конфиденциальности, наложенные настоящим договором, не распространяются на общедоступную информацию. Обязательства по конфиденциальности информации остаются в силе после прекращения действия настоящего договора.

9. ФОРС-МАЖОР.

9.1. Стороны освобождаются от своих обязательств по настоящему Договору полностью или частично в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств (пожаров, наводнений, землетрясений и иных явлений природы или других обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить). О наступлении и окончании обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга, в противном случае они лишаются права ссылаться на них как на основание для освобождения от ответственности и приостановления договорных обязательств. В случае длительного действия форс-мажорных обстоятельств (более 30 дней подряд) Стороны вправе расторгнуть договор, письменно предупредив друг друга в течение 10 (Десять) дней.

9.2. Аварии на трубопроводах Заказчика или на соседних с ними трубопроводах, препятствующие пропуску диагностических снарядов Подрядчика, считаются форс-мажорными обстоятельствами при условии представления Заказчиком подтверждающих документов.

10. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРА.

10.1. Настоящий договор в случае нарушения участвующими Сторонами своих обязательств по договору может быть расторгнут по соглашению Сторон.

10.2. В случае возникновения у Подрядчика непредвиденных обстоятельств, не позволяющих продолжать выполнение Договора в оговоренные календарным планом сроки, работы переносятся на другой, согласованный с Заказчиком, срок. При этом Подрядчик обязан в течение 1 (Одной) рабочей недели письменно известить Заказчика о переносе сроков работы и предложить новые сроки.

10.3. В случае прерывания Договора по инициативе Заказчика, последний утверждает представленный Подрядчиком Акт на фактически произведенные объемы работ. При этом Заказчик обязан в течение 1 (Одной) рабочей недели письменно известить Подрядчика о прекращении Договора и обосновать его цель.

10.4. В случае необходимости продления сроков Договора, Стороны письменно подтверждают пролонгацию с указанием новых сроков. При этом стоимость Работ определяется тарифами, действующими при вновь назначенных сроках. В случае изменения объемов Работ сумма Договора корректируется дополнительным соглашением.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Заказчик:

ИНН

КПП

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

Тел

Факс

Банковские реквизиты:

Наименование банка

Р/С

к/с

БИК

ОКВЭД

ОКПО

ОГРН

Подрядчик:

ИНН КПП Юридический адрес: Почтовый адрес: Тел Факс Банковские реквизиты: Наименование банка р/с к/с БИК ОКВЭД ОКПО ОГРН

Приложения к договору:

1.Типовое техническое задание

2.Календарный план-график проведения работ

3. Протокол согласования договорной цены

4.Требования Заказчика в области экологической безопасности к Подрядчику.

5.Требования Заказчика в области охраны труда и промышленной безопасности к Подрядчику.

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

Должность руководителя Должность руководителя

Наименование организации Наименование организации

__________________ Ф. И.О. __________________ Ф. И.О.

МП МП

Приложение к договору № _________ от _______